202608241251_contract de proiectare schimbarea acoperisului bloc locativ St.Vodă 33.signed.semnat.semnat.pdf

CONTRACT nr.62 
de achiziţionare a serviciilor de proiectare  
 
”31” iulie 2026                                                                                        mun. Chișinău, or.Vatra 
                                                                                                  
I. PARTEA GENERALĂ 
                    (OBLIGATORIU) 
 
Beneficiar Antreprenor 
Primăria or. Vatra reprezentat prin  
Primar dl Denis Danila , care acţionează în 
baza Hotărîrii CECE Vatra nr. 43  din 
13.11.2023 denumit în continuare Beneficiar, 
c/f 1007601009554,  pe de o parte, 
IMP Chișinăuproiect reprezentat prin 
administratorul interimar dl Vitalie Mihalache, 
care acţionează în baza statutului instituției, 
denumit în continuare Antreprenor,  
c/f 1003600098931,  pe de altă parte, 
 
ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 
1.Achiziţionarea serviciilor de elaborarea proiectului „Schimbarea acoperișului șarpant din 
țigla ceramică pe acoperiș șarpant din tablă cutată la blocul locativ din or.Vatra, str.Ștefan 
Vodă nr.33”, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice Contracte 
de Valoare mică 
 
2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 
a) Formularul Contractului; 
b) Formularul ofertei; 
3. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, 
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2. 
4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se 
obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect şi să înlăture 
defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. 
5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a 
livrării Serviciilor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform 
prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a presta serviciile conform Specificaţiei, care este parte 
integrantă a prezentului Contract.  
1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze serviciile livrate de Antreprenor.  
1.3. Calitatea serviciilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standartelor de stat ale 
căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect. 
2. TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE 
2.1. Prestarea  Serviciilor se efectuează de către Prestator în  termen de 90 zile calendaristice de la 
semnarea și înregistrarea contractului.  
2.2. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici şi 
cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire şi anexele la 
prezentul Contract.  
2.3. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentaţia de proiect şi deviz în limba română, în

 elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire şi anexele la 
prezentul Contract.  
2.3. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentaţia de proiect şi deviz în limba română, în 
volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă. 
2.4. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și 
deviz în forma indicată la pct.2.3.
3. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ 
3.1. Preţul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti. 
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie 
137 127,00 lei (una sută treizeci și șapte mii o sută douăzeci și șapte lei, 00 bani) MD. 
3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma totală pentru Lucrările executate, în decurs de 10 
zile cal endaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a 
lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.  
3.4. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului  indicat în 
prezentul Contract. 
4. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE 
4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor şi recepţionate de către Beneficiar dacă: 
a) cantitatea Lucrărilor corespunde informaţiei indicate în specificația la prezentul Contract;  
b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat. 
5. STANDARDE 
5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în 
cerințele caietului de sarcini. 
5.2 Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele 
sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova. 
6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă: 
a) să depună garanţia de bună execuţie  a contractului, în cuantum de 0  % din valoarea 
contractului, atribuită sub formă de garanție bancară sau transfer direct la contul de decontare al 
Beneficiarului; 
b) să presteze Lucrările conform condiţiilor prevăzute de prezentul Contract; 
c) să indice termenul de garanție a lucrărilor; 
d) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile 
calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor; 
e) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Lucrărilor de către Beneficiar, 
în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 
f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea 
supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției; 
g) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate. 
6.2.  În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: 
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit 
a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;  

act, Beneficiarul se obligă: 
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit 
a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;  
b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în 
prezentul Contract; 
7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT 
7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor 
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara 
controlului părților (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum 
şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 
7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze 
imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor, dar și 
despre efectele acestora asupra executării contractului.  
7.3 Survenirea circumstanţelor impedimentului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie 
să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent 
din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.
8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
8.1.Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 
8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de: 
a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;          
b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite; 
c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor; 
d) nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului 
Contract; 
e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice; 
f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost c onstatată printr-o decizie a unei 
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
8.3. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile 
lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea 
notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept. 
9. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului l

ificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept. 
9. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul 
recepţionării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.   
9.2. Pretenţiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 
(zece) zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate. 
9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare 
de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată. 
9.4.  În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Antreprenorul este obligat, în termen  restrâns, să înlăture 
neconformitățile depistate, corespunzător cerinţelor Contractului.    
9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru 
viciile ascunse. 
9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o 
penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului. 
9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare 
de 0.5 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din 
valoarea totală a prezentului Contract.  
9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0, 5% din 
suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală 
a prezentului contract. 
10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
10.1. Antreprenorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile 
sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziţionate; 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini. 
11. DISPOZIŢII FINALE
11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 
amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă, 
conform legislaţiei Republicii Moldova. 
11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate 
anterior îşi pierd valabilitatea. 
11.3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării 
clauzelor contractului, prin acord adiţional. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt 
valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 
11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate

t sunt 
valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 
11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 
11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar 
pentru Antreprenor și Beneficiar. 
11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până 
la 31.12.2026. 
 
II.  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  
 ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
   Adresa poştală:Mun.Chișinău,str.Miron 
Costin,17/2 
                  
Adresa poştală:or. Vatra, str. Ștefan Vodă 5  
 Telefon: 079509314 Telefon: 022-596004/615637 
 Cod fiscal:1003600098931, TVA 0600402 Cod fiscal:1007601009554 
 Banca: BC Moldindconbank SA, suc.Invest Banca: MF - Trezoreria de Stat 
 Cod: MOLDMD2X Cod: TREZMD2X 
 IBAN: MD88ML000000000225152913 IBAN: MD42TRPDAK319240U11182AB 
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
ANTREPRENOR     BENEFICIAR 
IMP Chișinăuproiect     Primăria or. Vatra 
 
 
________________V.Mihalache                                     ________________D.Danila
Anexa nr. 1 
la Contractul nr.62 
din 31.07.2026 
                                                      SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Nr. Denumirea 
lucrărilor/servi-
ciilor de 
proiectare 
Cod 
CPV 
Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 
către autoritatea 
contractantă 
Specificarea 
tehnicădeplină 
propusă de către 
ofertant 
Standarde 
de 
referinţă 
1. servicii de 
elaborarea 
proiectului 
„Schimbarea 
acoperișului 
șarpant din țigla 
ceramică pe 
acoperiș șarpant 
din tablă cutată 
la blocul locativ 
din or.Vatra, 
str.Ștefan Vodă 
nr.33” 
 
- elaborarea 
proiectului pentru 
„Schimbarea 
acoperișului șarpant 
din țigla ceramică pe 
acoperiș șarpant din 
tablă cutată la blocul 
locativ din or.Vatra, 
str.Ștefan Vodă nr.33” 
(V=19393m, 
arhitectura, CBA, 
Deviz, OLC) 
 
-elaborarea 
proiectului pentru 
„Schimbarea 
acoperișului șarpant 
din țigla ceramică 
pe acoperiș șarpant 
din tablă cutată la 
blocul locativ din 
or.Vatra, str.Ștefan 
Vodă nr.33” 
(V=19393m, 
arhitectura, CBA, 
Deviz, OLC)  
 
 
TOTAL 
 
 
  
      
 
  
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
ANTREPRENOR     BENEFICIAR 
IMP Chișinăuproiect     Primăria or. Vatra 
 
 
________________V.Mihalache                                     ________________D.Danila

      
 
  
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
ANTREPRENOR     BENEFICIAR 
IMP Chișinăuproiect     Primăria or. Vatra 
 
 
________________V.Mihalache                                     ________________D.Danila
Anexa nr. 2 
la Contractul nr.62 
din 31.07.2026 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 
 
ANTREPRENOR     BENEFICIAR 
IMP Chișinăuproiect     Primăria or. Vatra 
 
 
________________V.Mihalache                                     ________________D.Danila 
 
 
 
 
              
  
  
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.       Denumirea 
      lucrărilor/ 
     serviciilor 
D      de proiectare 
Cod 
CPV 
Unitatea 
de măsură 
Cantitatea Preţul 
unitar lei 
MD, 
fără TVA 
Suma lei MD, 
inclusiv TVA 
Termenii de 
executare/ 
prestare 
1 Servicii de 
elaborarea 
proiectului 
„Schimbarea 
acoperișului 
șarpant din țigla 
ceramică pe 
acoperiș șarpant 
din tablă cutată 
la blocul locativ 
din or.Vatra, 
str.Ștefan Vodă 
nr.33” 
 
Servicii 1 114 272,00 137 127,00 90 zile 
calendaristice 
 
TOTAL 
    
137 127,00 
 
  
 
                                             SEMNĂTURILE PĂRŢILOR