202608031056_36 Adamas-grup.signed (2).signed (1).pdf

Anexa nr.25 
  
  
Contract de ANTREPRIZĂ nr.36 
  
I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIE) 
  
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
  
Beneficiar Antreprenor 
Primăria or. Ocnița, SRL Adamas Grup 
-reprezentat legal prin ARTAMANIUC Victor, 
primar  
-în calitate de Beneficiar,  
-IDNO-1007601006922, pe de o parte, 
-reprezentat legal prin Gațco Alexandru, 
administrator  
- în calitate de Antreprenor, 
-IDNO 1015604000940, pe de altă parte,  
  
ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele: 
  
 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Antreprenorul se obligă să execute reparația capitală a pragurilor la Grădinița de copii Lăstăraș 
or.Ocnița, str.Libertății 2A , în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 
precum şi cu normativele,  standardele şi prescripţiile tehnice, achiziţionate conform procedurii de achiziţie 
publică nr: ---- din  --------, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr--------  din ------------ 
  
2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 
a) Formularul contractului; 
b) Propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) Caietul de sarcini; 
d) Garanţia de bună execuţie a contractului; 
e) Acordul de asociere (după caz); 
f) Contractele încheiate cu subcontractanţii (după caz); 
g) Graficul de execuţie a contractului aprobat de ambele părţi. 
  
3. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Preţul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL. 
3.2. Preţul prezentului contract este de: 91913,00 lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de 
TVA, după cum urmează: 
– valoarea fără TVA-91913,00 lei MDL; 
– TVA -20%:  18383,00   lei MDL;  
– valoarea totală cu TVA:  110296,00 lei MDL 
3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor -verbale 
de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de 5 zile. 
3.4. Beneficiarul va verifica procesele -verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 5 zile de 
la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când pro cesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. 
  
4. DURATA DE EXECUŢIE 
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 30 zile, începând de la data prevăzută în Ordinul

 care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. 
  
4. DURATA DE EXECUŢIE 
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 30 zile, începând de la data prevăzută în Ordinul
de începere. 
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acţiona cu 
promptitudine şi fără întârziere şi va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obli gă să execute 
lucrările contractate în concordanţă cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de 30 zile de la data 
precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiţionată de 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
- obţinerea autorizaţiei de construire de către Beneficiar; 
- constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului; 
- semnarea procesului –verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care 
împiedică realizarea obiectului prezentului contract. 
4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea şi termenele stabilite prin graficul de execuţie, 
alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract şi parte integrantă a acestuia. 
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează din 
culpa sa. 
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuţie 
aprobat de ambele părţi, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligaţiei sau altei situaţii extreme neimputabile 
şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc  la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiţii climaterice se va răsfrânge asupra calităţii lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
4.6. Conform dispo ziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 
părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, 
Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunză tor, aşa cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către 
Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe 
timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu 
consecinţa exercitării de către Bene ficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor 
contractate. 
  
5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 
5.1. Terminarea lucrărilor 
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi fin

xecuţie a lucrărilor 
contractate. 
  
5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 
5.1. Terminarea lucrărilor 
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizat e într-
un termen stabilit prin graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor. 
5.2. Înştiinţarea de Recepţie 
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condiţiilor 
de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor art.196 din Codul 
urbanismului şi construcţiilor al Republicii Moldova nr.434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigintele 
de şantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, în 
termenii stabiliţi de legislaţie. 
5.2.2. În cazul în care Comisia de recepţie constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi 
finalizare din contul Antreprenorului, sub sancţiunea perceperii de penalităţi în condiţi ile punctului 15 din 
prezentele condiţii contractuale. 
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute 
în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu r eglementările 
specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are 
dreptul de a admite, cu sau fără obiecţii, a amâna sau de a respinge recepţia. 
5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa 
Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor. 
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunz ătoare din 
punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera şantierul, conform termenului stabilit în 
procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative. 
  
6. REMEDIEREA DEFECTELOR 
6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiţii 
contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau 
ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate 
faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile 
Contractului. 
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, cât 
şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative. 
  
7. DREPTURIL

ctelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, cât 
şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative. 
  
7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar 
la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare. 
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute şi să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contra ct, cu 
respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul 
construcţiilor, precum şi a Certificatului de urbanism pentru proiectare şi a Autorizaţiei de construire. 
7.3. Antreprenorul va executa şi va  întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţii, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigur ării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru 
toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, 
b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Naţional 
pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de şantier. 
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 
stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru termin area şi întreţinerea 
corespunzătoare a lucrărilor, conform cerinţelor stabilite în contract. 
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va no tifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este 
posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine 
detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea au fost n ecesare, precum şi 
întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 
7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile 
tehnice şi calităţile stipulate în contract şi declara te de către Antreprenor în ofertă, va corespunde 
reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea 
de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 
7.8. L a lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin regle

folosire sau a celor explicite în contract. 
7.8. L a lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 
7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu preved erile 
contractului, prin diriginţi de şantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajaţi ai Beneficiarului 
desemnaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară 
activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi 
documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu 
se dezvăluie informaţia şi să nu fie utilizată în scopuri  proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 
încheiat. 
7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, 
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu num ai Antreprenorului şi 
responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 
declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico -profesional, 
care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 
7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scuteşte de obligaţia de a execu ta dispoziţiile primite, în afara cazului 
în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează 
dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 
obligaţiuni ale Antreprenorului. 
7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, prec um şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 
obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 
constatate sau presupuse. 
7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
prevederilor legale şi obligaţiunilor contractuale şi profesionale. 
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are

zător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
prevederilor legale şi obligaţiunilor contractuale şi profesionale. 
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere 
calitativ. 
7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri 
lucrările, prin rezoluţiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 
aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 
7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe ampla samente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să 
comunice Beneficiarului şi autorităţilor de specialitate responsabile. 
7.19. În timpul desfăşurării lucrări lor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 
retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt 
necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de p e şantier toate utilajele de construcţie, 
surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii şi va readuce în stare iniţială toate sectoarele pe care 
le-a utilizat în legătură cu executarea contractului. 
7.20. Lucrările suplimentare faţă de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi 
demarate sau executate fără modificarea prin Acord adiţional a prezentului contract. 
7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile 
actelor normative. 
7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau 
care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 
  
8. MODIFICĂRI 
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua 
conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acord adiţional la 
prezentul contract. 
  
9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
9.1. Ajustarea preţului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de 
valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice. 
9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziţie se va efectua ţinând cont de rata inflaţiei sau 
deflaţiei/în baza actualizării preţurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părţi la semnarea 
acestuia şi nu poate fi modificată pe d urata executării, potrivit Regulamentului p

sau 
deflaţiei/în baza actualizării preţurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părţi la semnarea 
acestuia şi nu poate fi modificată pe d urata executării, potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a 
valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1129/2018). 
  
10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie 
furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii nominalizaţi în 
ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să 
fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: 
denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noi lor subcontractanţi, datele de contact, activităţile ce 
urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Beneficiar.
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de 
execuţie a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea 
de noi subcontractanţi, va fi înaintată de către Antreprenor în vederea obţinerii acordului Beneficiarului într -
un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către 
noii subcontractanţi. 
10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligați sã prezinte la 
solicitare, informaţii cu privire la activităţile ce urmează a fi subcontractate, proporţionale cerinţelor impuse 
iniţial prin documentaţia de atribuire. 
10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminuează în nici o situaţie răspunderea 
Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
  
11. FORŢA DE MUNCĂ 
Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 
muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă. 
  
12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de execut are, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 
cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea 
lucrărilor. 
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentr

 fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verifica rea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate. 
12.5. Lucrările care devin ascunse nu v or fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de şantier atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice 
lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de şa ntier atestat, proiectantul ori de 
câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de şantier 
atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 
12.6. Antreprenorul va dezveli  orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, r efacerea şi/sau repararea vor fi 
suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 
aceştia. 
12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie 
expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în 
termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care 
le-a provo cat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi 
necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 
  
13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
13.1. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi este de 12 luni. 
13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a 
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, 

cţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe 
cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului şi/sau
cu prevederile documentaţiei tehnico-economice; 
b) neglijenţei sau neîndeplinir ii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în baza 
contractului. 
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa 
Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii 
şi gravităţii defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepţie cantitativă şi calitativă 
a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părţi. 
  
14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova. 
14.2. Dacă în legătură cu e xecutarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fi ecăruia în producerea acesteia, 
dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
14.3. Membrii asocierii îşi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi să răspundă 
solidar faţă de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale. 
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 
în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l -a înştiinţat în 
prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 
materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor c ătre Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de 
protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 
14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale  
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 
obligatoriu la executarea lucrărilor, prov

rilor oricărui regulament sau hotărâri ale  
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 
obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 
Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 
dovedite. 
14.9. Beneficiarul nu va fi resp onsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau 
altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudici u rezultând din vina 
Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
  
15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 
15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor şi recepţionate de Beneficiar în cadrul 
termenului convenit de parţi potrivit punc tului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor penalități de întârziere în 
cuantum de : 0.01% zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 0,1% din suma totală a 
prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, în 
situaţia epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenţei obligaţiei 
Antreprenorului şi până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit 
graficului de execuţie. 
15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalităţi şi modul 
de calcul. 
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a 
sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalităţile calculate din 
plăţi, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor 
penalităţi şi modul de calcul. 
15.4. Antreprenorul nu datorează penalităţi de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei 
frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge împotriva 
Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în  scris de către părţi şi încheierea 
unui acord adiţional la contract. 
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o

ui impediment, constatat în  scris de către părţi şi încheierea 
unui acord adiţional la contract. 
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o
penalitate în valoare de _ 5.0_ %  din preţul contractului, în conformitate cu preveder ile Codului civil al 
Republicii Moldova nr.1107/2002. 
15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în 
termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii lega le penalizatoare, 
aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr.66/2025 privind combaterea 
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesionalişti sau între 
profesionişti şi autorităţile publice. 
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau 
altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
  
16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare  de la data semnării 
contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea 
corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunţul de participare. 
16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractu lui reprezintă _ 0%_ din valoarea de deviz a 
contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie: 
a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis, în condiţiile legii, de o societate 
bancară, care devine anexă la contract.  Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie 
să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza 
declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau 
b) reţineri succesi ve din sumele datorate pentru facturi parţiale, într -un cont disponibil distinct. Suma 
iniţială care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea de deviz a 
contractului. 
16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 
Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare de deviz a 
contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, 
Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
16.4. Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă şi acoperă terminii stabiliţi 
de Codul urbanismului şi construcţiilor al Republicii Moldova nr.434/2023. Dacă termenii garanţiei de bună 
execuţie specifică data de expirare a acesteia

 este valabilă şi acoperă terminii stabiliţi 
de Codul urbanismului şi construcţiilor al Republicii Moldova nr.434/2023. Dacă termenii garanţiei de bună 
execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună 
execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia. 
16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care: 
a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele 
normative; 
b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este 
prevăzut la pct.16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la pct.16.3, situaţii în 
care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 
16.6. Anterior emiterii unei pret enţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a 
notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care 
nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluţionării pretenţiilor. 
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile 
Codul urbanismului şi construcţiilor al Republicii Moldova nr.434/2023. 
  
17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
17.1. Beneficiarul şi Ant reprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice 
neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 
17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen d e _5_ zile, fiecare dintre 
acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente. 
17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o 
înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, măsurarea şi testarea, conform normativelor. 
Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 
  
18. REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI 
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 
în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
a) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
• c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive 
neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
3.3 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă: 
• a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
• b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un m otiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 
în termenu

flă în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
• b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un m otiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 
în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor; 
• c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 
lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
• d) Antreprenorul nu furnizează/menţine garanţia de bună execuţie în condiţiile solicitate prin 
prezentul contract; 
• e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive 
neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
• 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă 
înainte de expirarea termenului de preaviz, situaţiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înştiinţarea 
încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptăţită să rezilieze contractul. 
3.4 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract. 
3.5 18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluţiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lu crărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluţiunii 
contractului. 
3.6 18.6. În cazul rezoluţiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după car e se vor stabili sumele care urmează să le 
plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 
Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 
3.7 18.7. După rezoluţiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale. 
3.8 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
3.9 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
3.10 a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; 
3.11 b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de 
achiziţie publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; 
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 
obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr -o decizie a unei instanţe judecătoreş

ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr -o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale 
sau, după caz, internaţionale. 
  
19. DISPOZIŢII FINALE 
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii şi valabilităţii contractului să convină asupra 
modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate  în scris 
şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative. 
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul 
contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 
19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică egală, 
câte un exemplar pentru Beneficiar şi Antreprenor. 
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data 
aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi, este încheiat şi înregistrat (după caz) conform 
prevederilor legale şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activităţii 
Antreprenorului, fiind valabil până la înde plinirea integrală şi corespunzătoare a obl igaţiilor de către ambele 
părţi, pînă la 31.12.2026. 
19.5. Contractul operează valabil între parţi, potrivit legii, ofertei şi documentației de atribuire, de la
data intrării sale în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 
  
II. PARTEA CE ŢINE DE CONDIŢIILE SPECIALE A CONTRACTULUI 
 (LA NECESITATE) 
  
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  
BENEFICIAR ANTREPRENOR 
Adresa poştală: MD7101 or.Ocnița str.M. Viteazul 1 Adresa poştală: SRL Adamas Grup or.Ocnița 
Telefon: 0 271 22361 Telefon: 069551131 
Cod fiscal: 1007601006922 Cod fiscal: 1015604000940                        
Banca: Trezoreria Regionala Nord Banca: BC ”ENERGBANK”SA  
 
Cod: TREZMD2X 
IBAN: MD25TRPDAY311120A10333AC 
Cod: ENERGMD22403 
IBAN: MD13EN000000222428081403 
   
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
  
                BENEFICIAR ANTREPRENOR 
    
 PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNIȚA                                          SRL Adamas Grup

GMD22403 
IBAN: MD13EN000000222428081403 
   
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
  
                BENEFICIAR ANTREPRENOR 
    
 PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNIȚA                                          SRL Adamas Grup