202608071635_contract 35 san construc - judecatoria causeni.signed.signed.signed.signed.pdf

Anexa nr. 25 
 
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 35 
 
 
 
I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIE) 
 
PĂRȚILE CONTRACTANTE                31 iulie 2026 
 
Beneficiar Judecătoria Căușeni Antreprenor ,,San Construct Grup” 
Reprezentată prin Șefă a Secretariatului Ina 
ȚIGAIE, care acționează în baza Legii 76 
privind reorganizarea instanțelor judecătorești,   
Ordinul  nr. 55-b din 11.12.2024, în calitate de 
Beneficiar,  
IDNO 1007601000207  pe de o parte, 
Reprezentată   prin directoarea Oxana 
GANDRABUR, în calitate de Antreprenor,  
 
IDNO 1011600024117 / 4000544 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 
pe de o parte, 
    
ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele: 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Antreprenorul se obligă să execute Reparația  curentă a Holului de la etajul I și etajul II  din 
cadrul Judecătoriei Căușeni sediul Central  în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 
detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice, achiziționate 
conform procedurii de achiziție publică nr. 35 din 31.07.2026, în baza deciziei 
grupului de lucru al Beneficiarului nr. 31 din 21.07.2026. 
 
2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 
a) Formularul contractului; 
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară; 
c) Caietul de sarcini; 
d) Garanția de bună execuție a contractului; 
e) Acordul de asociere (după caz); 
f) Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz); 
g) Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți. 
 
3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL. 
3.2. Prețul prezentului contract este de 159.963,11 lei MDL, fără TVA, la care se adaugă 
cota legală de TVA, după cum urmează:  
– valoarea fără TVA: 159.963,11 lei MDL; 
– TVA 20 %: 31.992,62 lei MDL; 
– valoarea totală cu TVA: 191 955,73 lei MDL. 
3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de 
30 zile. 
3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 
zile de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată 
definitive de către Beneficiar. Dacă verificar ea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

ive de către Beneficiar. Dacă verificar ea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. 
 
4. DURATA DE EXECUȚIE 
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 1 luna, începând de la dat a prevăzută în 
Ordinul de începere. 
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acționa cu 
promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă 
să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs 
de  luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a 
lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar; 
- constituirea garanției de bună execuție a contractului; 
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care 
împiedică realizarea obiectului prezentului contract. 
4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, 
alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a acestuia. 
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează 
din culpa sa. 
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție 
aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 
neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 
calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 
unor părţi ale acestora pe o durată şi  în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 
din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 
protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabi

iţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 
protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a 
lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei 
de execuţie a lucrărilor contractate. 
5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 
5.1. Terminarea lucrărilor 
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate 
într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul 
convenit de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de 
începere a lucrărilor. 
5.2. Înştiinţarea de Recepţie 
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea 
condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor 
art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea 
va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 
comisia de recepție la terminrea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație.
5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu -se şi termenele pentru 
remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în 
condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale. 
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia  de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor 
prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie 
şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de 
constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a 
respinge recepţia. 
5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa  
Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor. 
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform termenului 
stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative. 
 
6. REMEDIEREA DEFECTELOR 
6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții 
contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele 
aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte dato

ţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele 
aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate 
faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu 
prevederile Contractului. 
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de 
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor 
 
normative. 
 
7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare. 
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 
contract, cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative 
aplicabile în domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a 
Autorizației de construire. 
7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, 
fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă întreaga 
responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate. 
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, 
b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie  pentru consultare de către Inspectoratul 
Național pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 
dirigintele de șantier. 
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 
şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract. 
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte

acă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte
ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 
Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea 
au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 
7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin 
caracteristicile tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă, 
va corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula 
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite 
în contract. 
7.8. La lucrările la care se fac încer cări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 
7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării  lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Befeciarului 
desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se 
desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la 
dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 
condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, 
indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 
7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 
împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 
Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 
calitatea lor din partea Antreprenorului. 
7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile 
primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea 
dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli 
suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 
7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului, precum şi  materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

ţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului, precum şi  materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 
7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 
este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 
inexactităţile constatate sau presupuse. 
7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 
a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ. 
7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate 
opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 
compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 
7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 
respectivă şi să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.
7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 
să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 
utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și va readuce în 
stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului. 
7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot 
fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract. 
7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu 
prevederile actelor normative. 
7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 
să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri

ve. 
7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 
să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 
 
8. MODIFICĂRI 
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua 
conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acord 
adiţional la prezentul contract. 
 
9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
9.1. Ajustarea prețului c ontractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de 
valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul 
achiziţiilor publice. 
9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației 
sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți 
la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind 
ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe 
un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018). 
10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie 
furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii 
nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţ ile ce revin acestora, precum şi 
sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să 
cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii  legali ai 
noilor subcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea 
aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar. 
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de 
execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind 
înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea 
obţinerii acordului Beneficiarului într -un termen re zonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 
zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi. 
10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte 
la solicitare, informații cu privire la  activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale 
cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire. 
10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea 
Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
11. FORȚA DE MUNCĂ 

ea 
Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
11. FORȚA DE MUNCĂ 
Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 
de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative 
în domeniul securității şi sănătății în muncă.
12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 
asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi  materialele necesare pentru 
examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate. 
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat 
şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice lucrare care urmea ză să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de 
șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 
pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examin area şi 
măsurarea lucrărilor. 
12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 
calitate corespunzătoare şi real izate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 
şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi  cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 
proporţional de către aceştia. 
12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 
o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antre prenorului. Antreprenorul trebuie 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 
o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antre prenorului. Antreprenorul trebuie să 
înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 
Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 
13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de     luni. 
13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, 
de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a 
căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează 
pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului 
și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; 
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în 
baza contractului. 
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la 
cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp 
posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de 
o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într -un proces -verbal/notă de 
constatare încheiat între Părți. 
 
14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii 
Moldova. 
14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane es te urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 
l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 
14.5. Antreprenorul este obl

orma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 
l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 
din proprie vină. 
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi  furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 
măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa. 
14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite. 
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui  accident sau prejudiciu 
rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 
15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în 
cadrul termenului convenit de parți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor penalitați 
de întârziere în cuantum de:  %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 
 % din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil 
al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de 
întârziere, de la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a 
obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție. 
15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și 
modul de calcul. 
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor 
a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile 
calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire 
la deducerea acestor penalități și modul de calcul. 
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de înt

te din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire 
la deducerea acestor penalități și modul de calcul. 
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a 
lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce 
curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris 
de către părți și încheierea unui acord adiţional la contract. 
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă 
o penalitate în valoare de    % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului 
civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.
15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a 
facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii 
legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul 
contractelor încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice. 
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în pri vinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 
contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea 
corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare. 
16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă     % din valoarea de deviz 
a contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie: 
a) prin virament bancar sau printr -un instrument de garantare, emis, în condiţiile legii, de o 
societate bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul 
de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa  necondiţionat, respectiv la prima 
cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau 
b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într - un cont disponibil distinct. 
Suma iniţială care se v a depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din 
valoarea de deviz a contractului. 
16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 
Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună ex ecuţie în corelaţie cu noua valoare 
de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării gar

mentează valoarea acestuia, 
Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună ex ecuţie în corelaţie cu noua valoare 
de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial 
sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de 
executat. 
16.4. Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii 
stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă 
termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi 
valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia. 
16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care: 
a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limit a prejudiciului creat, în conformitate cu 
actele normative; 
b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este 
prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la pct. 
16.3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 
16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia 
de a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând 
obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării 
pretențiilor. 
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile 
Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. 
17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice 
neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
Contractului. 
17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de    zile, fiecare 
dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti 
competente.
17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, 
conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost 
dovedită. 
 
18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Beneficiarul nu -şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) Beneficiarul notifică Antre prenorul că datorită unor conjuncturi economice din m

orul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) Beneficiarul notifică Antre prenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive 
neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale. 
18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 
suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor; 
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 
lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin 
prezentul contract; 
e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive 
neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale. 
18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte de pline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă 
înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, 
înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze 
contractul. 
18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract. 
18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
efectua recepţia cantitativă şi  calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 
rezoluțiunii contractului. 
18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele 
care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 
18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 
respectarea prevederilor legale. 
18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice; 
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.

gii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice; 
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr -o decizie a unei 
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
19. DISPOZIȚII FINALE 
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contr actului să convină 
asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului. Modificările  şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în 
cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor 
normative. 
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi  drepturile sale stipulate în 
prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 
19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică 
egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor. 
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data 
aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform 
prevederilor legale şi  intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea 
activităţii Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a 
obligaţiilor de către ambele părţi, termenul de valabilitate - 31.12.2026 
19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de 
la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care 
îl produce. 
 
II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI 
(LA NECESITATE) 
 
 
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
 
BENEFICIAR ANTREPRENOR 
 
Adresa poştală: or.Căușeni,  
str. Șt. cel Mare și Sfînt, nr. 86 
Telefon : 02432-76-17 
Cod fiscal : 1007601000207 
Banca: MF-TR Chișinău-bugetul de stat 
c/d 226301 
Cod : TREZMD2X 
IBAN: MD64TRPBAA222500A01207AC 
 
 
Adresa poştală: or. Căuşeni,  
str. Traianus, nr. 17 
Telefon: 069166666 
Cod fiscal: 101600024117 /4000544 
Banca: B.C. ”Moldindconbank” S.A. 
Adresa poştală  băncii: or. Căușeni 
Cod bancar:  MOLDMD2X 
IBAN MD64ML000000002251444836 
 
 
 
  
                SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
 
BENEFICIAR 
 
 
 
ANTREPRENOR 
  
„____”___________2026 „_____”__________2026

cii: or. Căușeni 
Cod bancar:  MOLDMD2X 
IBAN MD64ML000000002251444836 
 
 
 
  
                SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
 
BENEFICIAR 
 
 
 
ANTREPRENOR 
  
„____”___________2026 „_____”__________2026
SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
 
Nr. Denumirea 
lucrărilor 
Cod CPV Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 
către autoritatea 
contractantă 
 
Specificarea tehnică deplină a lucrărilor, 
stabilită de Beneficiar și acceptată de 
Antreprenor, conform documentației 
anexate la contract 
1 Reparația  curentă 
a Holului de la 
etajul I și etajul II 
din cadrul 
Judecătoriei 
Căușeni sediul 
Central 
45213150-9 Conform devizelor 
(formularele 3-deviz 
local, 5-catalog de 
preturi unitare, 7-deviz 
local) solicitate 
Conform devizelor (Formularul nr. 3 – 
Deviz local, Formularul nr. 5 – Catalog de 
prețuri unitare și Formularul nr. 7 – Deviz 
local), întocmite de Beneficiar și acceptate 
de Antreprenor, care constituie parte 
integrantă a prezentului contract. 
   
        SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
ANTREPRENORUL 
 „San Construct Grup” SRL 
 BENEFICIAR 
 Judecătoria Căuseni 
 
 
Administrator: 
 
 
 
 
Sefă al Secretariatului 
 
Gandrabur Oxana  Tigaie Ina
SPECIFICAȚIILE DE PREȚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr
. 
        Denumirea 
          lucrărilor 
 
Cod CPV Unitate
a de 
măsură 
Cantitate
a 
Suma lei 
MD, fără 
TVA 
Suma lei MD, 
Inclusiv TVA 
Termenii de executare 
 
1 Reparația  
curentă a 
Holului de la 
etajul I și etajul 
II din cadrul 
Judecătoriei 
Căușeni sediul 
Central 
 
45213150-
9 
- 1 159.963,11 191 955,73 30 zile calendaristice 
 
TOTAL 
   
159.963,11 191 955,73 
 
    
        SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
ANTREPRENORUL 
 „San Construct Grup” SRL 
 BENEFICIAR 
 Judecătoria Căuseni 
 
 
Administrator: 
 
 
 
                                           Sefă al Secretariatului 
 
Gandrabur Oxana                                                          Tigaie Ina
Reparatia curenta a holului et I,II la Judecatoria 
Causeni or.Causeni  sediul Centru 
Formular Nr.7 
WinСmeta 
 
(denumirea obiectivului)  
 
 
DEVIZ  LOCAL №  
  
 
Valoarea de deviz  191 955,73 lei 
Intocmit in preţuri  curente  
№ 
crt. 
Simbol norme 
şi Cod  
resurse 
 
Lucrări şi cheltuieli 
 
U.M. 
Cantitate 
conform 
datelor din 
proiect 
Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate de 
măsură 
———— 
incl. salariu 
 
Total 
————— 
incl. salariu 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
   1. Hol 
 
    
  1.1. Demolari 
 
    
1 
RpCO56B 
Demontari: lambriuri la pereti si tavane 
din lemn, placaj, PFL, PAS etc. 
 
m2 30,00 
 
109,44 
——————
———— 
109,44 
 
3 283,33 
——————
———— 
3 283,33 
 
 2 
RpCK41A 
Desfacerea pardoselilor din dusumele din 
scindura, dulapi, etc 
 
m2 156,10 
 
26,45 
——————
———— 
25,61 
 
4 129,56 
——————
———— 
3 998,44 
 
        
  Total Demolari 
Inclusiv salariu 
   7 412,89 
7 281,77 
  1.2. Tavan 
 
    
3 
CK29F 
Tavane suspendate din panouri 
prefabricate "Armstrong", inclusiv 
sistemul-grila 
m2 30,00 
 
451,50 
——————
———— 
256,15 
 
13 544,88 
——————
———— 
7 684,38 
 
 

1,77 
  1.2. Tavan 
 
    
3 
CK29F 
Tavane suspendate din panouri 
prefabricate "Armstrong", inclusiv 
sistemul-grila 
m2 30,00 
 
451,50 
——————
———— 
256,15 
 
13 544,88 
——————
———— 
7 684,38 
 
        
  Total Tavan 
Inclusiv salariu 
   13 544,88 
7 684,38 
  1.3. Pereti 
 
    
4 
СF59A 
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 
cu executarea carcasei metalice simple 
plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu 
izolatie 
m2 22,00 
 
488,18 
——————
———— 
208,06 
 
10 740,06 
——————
———— 
4 577,33 
 
 5 
CN54A 
Aplicarea manuala a grundului cu cuart 
"Betonocontact" intr-un strat, la pereti 
0.27kg/mp 
m2 122,00 
 
25,80 
——————
———— 
16,30 
 
3 147,62 
——————
———— 
1 988,62 
 
 6 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe m2 144,00 
 172,46 24 833,75
1 2 3 4 5 6 7 
baza de ipsos, la pereti si pereti 
despartitori, preparare manuala a 
mortarului. 
——————
———— 
142,04 
 
——————
———— 
20 454,42 
 
 7 
CF51B 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, la pereti si pereti 
despartitori, preparare manuala a 
mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  
pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5 mm) 
Ksal-2, Kut-5 
m2 122,00 
 
86,35 
——————
———— 
55,89 
 
10 534,87 
——————
———— 
6 818,14 
 
 8 
CF17C 
Diverse lucrari - strat de impaslitura din 
fibra de sticla aplicat pe suprafata 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit 
cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
m2 122,00 
 
34,89 
——————
———— 
23,29 
 
4 256,38 
——————
———— 
2 840,89 
 
 9 
CF57A 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de 
ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  
tavanelor  
m2 144,00 
 
68,28 
——————
———— 
64,04 
 
9 832,91 
——————
———— 
9 221,26 
 
 10 
CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a 
peretilor si tavanelor  
 
m2 144,00 
 
11,04 
——————
———— 
3,49 
 
1 590,18 
——————
———— 
502,98 
 
 11 
CN06A 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza 
de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  
aplicate in 2 straturi pe glet existent, 
executate manual 
m2 144,00 
 
89,79 
——————
———— 
64,04 
 
12 930,12 
——————
———— 
9 221,26 
 
 12 
RpCH31A 
Montarea si demontarea schelei pentru 
lucrari de constructii - schela metalica 
tubulara pentru lucrari interioare si 
exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv 
materialele necesare executarii 
platformelor de lucru, streasinile din PFL 
sau plasa de protectie 
m2 68,00 
 
90,68 
——————
———— 
87,32 
 
6 166,05 
——————
———— 
5 937,93 
 
        
  Total Pereti 
Inclusiv salariu 
   84 031,95 
61 562,83 
  1.4. Electricitate 
 
    
13 
RpEF23B 
Demontari de candelabre (lustre) sau 
corpuri de iluminat fluorescente de orice 
fel, cu doua sau mai multe brate sau 
tuburi 
 
buc 2,00 
 
34,93 
——————
———— 
34,93 
 
69,86 
——————
———— 
69,86 
 
 14 
RpEF13A Montarea corpurilor de iluminat (Fara 
pret) buc 5,00 
 
492,76 
——————
———— 
109,44 
 
2 463,82 
——————
———— 
547,22 
 
 15 
RpEB10H 
Cordoane din cupru, cu izolatie din PV

——— 
69,86 
 
 14 
RpEF13A Montarea corpurilor de iluminat (Fara 
pret) buc 5,00 
 
492,76 
——————
———— 
109,44 
 
2 463,82 
——————
———— 
547,22 
 
 15 
RpEB10H 
Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, 
in executie mijlocie, pentru tensiuni de 
300/500 V, simbol MYYM, montate 
aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp fara 
pretul cablului 
m 36,00 
 
63,52 
——————
———— 
40,75 
 
2 286,86 
——————
———— 
1 467,02 
 
 16 
RpEE01B 
Montarea interupatoarelor unipolare sau 
bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de 
aminoplast, bachelita, metalica sau 
buc 1,00 
 
51,43 
——————
———— 
51,43 
——————
————
1 2 3 4 5 6 7 
portelan, montate ingropat sau aparent pe 
dibluri din lemn sau plastic  
44,24 
 
44,24 
 
        
  Total Electricitate 
Inclusiv salariu 
   4 871,97 
2 128,34 
       
  Total Hol 
Inclusiv salariu 
   109 861,69 
78 657,31 
              
  Прямые затраты  lei   109 861,69 
 
  Asigurarea sociala 24,00 %   18 877,76 
 
  Total 100,00 +   128 739,44 
 
  Cheltuieli de transport 10,00 %   3 058,46 
 
  Total 100,00 +   131 797,90 
 
  Cheltuieli de regie 14,50 %   19 110,70 
 
  Total 100,00 +   150 908,60 
 
  Beneficiu de deviz 6,00 %   9 054,52 
 
  Total 100,00 +   159 963,11 
 
  TVA 20,00 %   31 992,62 
 
  
 
Total deviz: 
Inclusiv salariu    
191 955,73 
—————— 
78 657,31 
 
 
 
Intocmit  SRL San Construct Grup 
 
Verificat Judecatoria Causeni
Reparatia curenta a holului et I,II la Judecatoria 
Causeni or.Causeni  sediul Centru 
 
Formular Nr.3 
(denumirea obiectivului) WinCmeta 
 
 
Deviz local de resurse №  
  
 
Valoarea de deviz  191 955,73 lei 
Intocmit in preţuri  curente  
 
№ 
 crt. 
Simbol norme 
şi Cod  
resurse   
 
Denumire lucrări şi cheltuieli       
 
U.M.  
Cantitate 
conform 
datelor din 
proiect 
Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate 
de măsură 
 
Total 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
  Total borderou de resurse № :     
   Manopera: 
 1. 71220500134
00 
Zidar h-om 24,40 116,43 2 840,89 
 2. 71220500134
01 
Zidar cat.4 h-om 64,80 116,43 7 544,66 
 3. 71220500134
42 
Tencuitor h-om 234,24 116,43 27 272,56 
 4. 71240100107
00 
Dulgher h-om 40,80 116,43 4 750,34 
 5. 71320400127
00 
Parchetar h-om 17,171 116,43 1 999,22 
 6. 71370100115
20 
Electrician in constructii h-om 18,28 116,43 2 128,34 
 7. 71410200133
00 
Zugrav vopsitor h-om 83,52 116,43 9 724,23 
 8. 71410200133
01 
Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 17,08 116,43 1 988,62 
 9. 74220100601
00 
Timplar h-om 75,60 116,43 8 802,11 
 10. 93100600199
20 
Muncitor deservire CM h-om 46,271 116,43 5 387,33 
 11. 93100600199
22 
Muncitor deservire  h-om 14,10 116,43 1 641,66 
 12. 93100600199
30 
Muncitor h-om 39,314 116,43 4 577,33 
  Total manopera    78 657,31 
   Materiale: 
 1. 11110001000
33 
Cordoane de cupru m 38,934 21,00 817,61 
 2. 17113173066
61 
Bumbac de sters kg 7,205 10,00 72,05 
 3. 20101029041
69 
Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 
3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv m3 0,0204 5 000,00 102,00 
 4. 20101029069
59 
Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m 
STAS 942-80 m3 0,

 3. 20101029041
69 
Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 
3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv m3 0,0204 5 000,00 102,00 
 4. 20101029069
59 
Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m 
STAS 942-80 m3 0,0204 5 000,00 102,00 
 5. 20201429254
12 
PFL dur de 6 mm m3 0,0082 1 200,00 9,84 
 6. 20511429507
00 
Dibluri buc 12,00 1,00 12,00 
 7. 20511429507
11 
Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice buc 33,165 1,00 33,16
8. 24132173001
01 
Clema de legatura   buc 0,7416 3,00 2,22 
 9. 24165861053
03 
Amorsa-grund kg 21,60 50,00 1 080,00 
 10. 24301161038
00 
Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  kg 57,60 60,00 3 456,00 
 11. 24302261010
10 
Grund cu cuart "Betonocontact" kg 32,94 35,00 1 152,90 
 12. 24302261010
17 
Grund "Tifengrund" kg 1,9346 35,00 67,71 
 13. 24302261028
22 
Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" kg 5,9918 4,00 23,97 
 14. 24621061101
32 
Aracet CPMB kg 18,30 4,00 73,20 
 15. 25132066215
22 
Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-
role 10m x 15mm m 1,00 2,00 2,00 
 16. 25132066216
02 
Banda pentru imbinarea rosturilor m 16,7483 2,00 33,50 
 17. 25213026029
00 
Placi termoizolante m2 22,7733 150,00 3 415,99 
 18. 25231567200
72 
Banda de etansare sub profiluri 
"Dihtungsband" m 51,9585 5,00 259,79 
 19. 26141226019
13 
Impaslitura din fibra de sticla tip 160 m2 134,20 10,00 1 342,00 
 20. 26531021008
30 
Ipsos pentru constructii tip A kg 9,09 4,00 36,36 
 21. 26531021008
31 
Amestec uscat kg 1 900,46 4,00 7 601,84 
 22. 26531021008
33 
Chit pe baza de ipsos  kg 151,9056 4,00 607,62 
 23. 26621027010
00 
Placi ghips-carton m2 23,2155 55,00 1 276,85 
 24. 26811260014
72 
Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 72,00 2,00 144,00 
 25. 27107035202
84 
Profil de ghidaj m 16,2508 12,00 195,01 
 26. 27107035202
85 
Profil de suport m 48,642 16,00 778,27 
 27. 27321036461
51 
Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta 
sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor 
prefabricate 
m2 31,50 185,00 5 827,50 
 28. 28112363110
02 
Doze pentru aparate buc 1,00 3,00 3,00 
 29. 28112373298
00 
Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, 
saibe, sirma, etc.) kg 0,204 30,00 6,12 
 30. 28741158199
50 
Surub M6x22 mm buc 2,00 0,50 1,00 
 31. 28741158338
71 
Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm buc 285,4401 0,20 57,09 
 32. 28741158364
92 
Surub cap bombat 5 x 60 buc 10,00 0,30 3,00 
 33. 28741158367
77 
Surub cap inecat crestat   L 3 x 40  buc 2,00 0,25 0,50 
 34. 28741158811
98 
Saiba   M 6 buc 2,00 0,10 0,20 
 35. 28741358404
05 
Piulite uzuale hexagonale M 6 buc 2,00 0,12 0,24 
 36. 28741363133
00 
Diblu din metal buc 120,00 0,20 24,00 
 37. 28752744010
502 
Corp de iluminat   buc 5,00 380,00 1 900,00

20 
 35. 28741358404
05 
Piulite uzuale hexagonale M 6 buc 2,00 0,12 0,24 
 36. 28741363133
00 
Diblu din metal buc 120,00 0,20 24,00 
 37. 28752744010
502 
Corp de iluminat   buc 5,00 380,00 1 900,00
38. 41001162028
06 
Apa m3 4,683 8,00 37,46 
 39. 41001162028
18 
Apa pentru mortare si betoane m3 1,5106 8,00 12,08 
 40. 41001262028
18 
 Apa m3 0,144 8,00 1,15 
 41. 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 13,30 1,00 13,30 
  Total materiale de construcţii    30 584,56 
   Utilaje de construcţii: 
 1. 29221400067
02 
Macara de fereastra h-ut 4,683 20,00 93,66 
 2. 29404200076
79 
Fierastrau mecanic h-ut 0,408 20,00 8,16 
 3. 29521600072
00 
Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 21,8708 20,00 437,42 
 4. 29522400040
21 
Mixer electric h-ut 4,134 15,00 62,01 
 5. 29522700076
09 
Masina de gaurit electrica h-ut 0,9284 20,00 18,57 
  Total utilaje de construcţii    619,81 
  
      
 Прямые затраты  lei   109 861,69 
 Asigurarea sociala 24,00 %   18 877,76 
 Total 100,00 +   128 739,44 
 Cheltuieli de transport 10,00 %   3 058,46 
 Total 100,00 +   131 797,90 
 Cheltuieli de regie 14,50 %   19 110,70 
 Total 100,00 +   150 908,60 
 Beneficiu de deviz 6,00 %   9 054,52 
 Total 100,00 +   159 963,11 
 TVA 20,00 %   31 992,62 
 Total deviz:    191 955,73 
 
 
Intocmit  SRL San Construct Grup 
 
Verificat Judecatoria Causeni
Formular Nr.5 
WinCmeta 
Obiect Reparatia curenta a holului et I,II la Judecatoria 
Causeni or.Causeni  sediul Centru 
Investitor Judecatoria Causeni 
 
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  
 
№ 
crt. 
Simbol norme 
şi Cod  resurse Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 
Consum de 
resurse pe 
unitate de 
măsură 
Valoare, lei 
Pe unitate 
de măsură 
 
Total 
————— 
incl. salariu 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
  1. Hol 
 
    
  1.1. Demolari 
 
    
1 RpCO56B 
 
Demontari: lambriuri la pereti si tavane 
din lemn, placaj, PFL, PAS etc. 
 
m2   
109,44 
————— 
109,44 
 742201006010
0 
Timplar h-om 0,4700 116,43 54,72 
 931006001992
2 
Muncitor deservire  h-om 0,4700 116,43 54,72 
2 RpCK41A 
 
Desfacerea pardoselilor din dusumele din 
scindura, dulapi, etc 
 
m2   
26,45 
————— 
25,61 
 713204001270
0 
Parchetar h-om 0,1100 116,43 12,81 
 931006001992
0 
Muncitor deservire CM h-om 0,1100 116,43 12,81 
 410011620280
6 
Apa m3 0,0300 8,00 0,24 
 292214000670
2 
Macara de fereastra h-ut 0,0300 20,00 0,60 
  1.2. Tavan 
 
    
3 CK29F 
 
Tavane suspendate din panouri 
prefabricate "Armstrong", inclusiv 
sistemul-grila 
 
m2   
451,50 
————— 
256,15 
 931006001992
0 
Muncitor deservire CM h-om 0,1500 116,43 17,46 
 742201006010
0 
Timplar h-om 2,0500 116,43 238,68 
 287413631330
0 
Diblu din metal buc 4,0000 0,20 0,80 
 273210364615
1 
Panouri "Armstrong" cu sistem grila 
(aparenta sau ascunsa) pentru 
suspendarea panourilor prefabricate 
m2 1,0500 185,00 194,25 
 295216000720
0 
Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0150 20,00 0,30 
  1.3. Pereti 
 
    
4 СF59A 
 
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 
cu exec

ricate 
m2 1,0500 185,00 194,25 
 295216000720
0 
Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0150 20,00 0,30 
  1.3. Pereti 
 
    
4 СF59A 
 
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 
cu executarea carcasei metalice simple 
plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu 
izolatie 
 
m2   
488,18 
————— 
208,06 
 931006001993
0 
Muncitor h-om 1,7870 116,43 208,06
1 2 3 4 5 6 7 
 266210270100
0 
Placi ghips-carton m2 1,0500 55,00 58,04 
 271070352028
4 
Profil de ghidaj m 0,7350 12,00 8,86 
 271070352028
5 
Profil de suport m 2,2000 16,00 35,38 
 252130260290
0 
Placi termoizolante m2 1,0300 150,00 155,27 
 252315672007
2 
Banda de etansare sub profiluri 
"Dihtungsband" 
m 2,3500 5,00 11,81 
 251320662160
2 
Banda pentru imbinarea rosturilor m 0,7575 2,00 1,52 
 243022610282
2 
Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" kg 0,2710 4,00 1,09 
 243022610101
7 
Grund "Tifengrund" kg 0,0875 35,00 3,08 
 205114295071
1 
Dibluri pentru fixarea profilurilor 
metalice 
buc 1,5000 1,00 1,51 
 287411583387
1 
Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm buc 12,9100 0,20 2,59 
 295216000720
0 
Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0064 20,00 0,13 
 295227000760
9 
Masina de gaurit electrica h-ut 0,0422 20,00 0,84 
5 CN54A 
 
Aplicarea manuala a grundului cu cuart 
"Betonocontact" intr-un strat, la pereti 
0.27kg/mp 
 
m2   
25,80 
————— 
16,30 
 714102001330
1 
Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 0,1400 116,43 16,30 
 243022610101
0 
Grund cu cuart "Betonocontact" kg 0,2700 35,00 9,45 
 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 1,00 0,05 
6 CF50B 
 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, la pereti si pereti 
despartitori, preparare manuala a 
mortarului. 
 
m2   
172,46 
————— 
142,04 
 712205001344
2 
Tencuitor h-om 1,2200 116,43 142,04 
 265310210083
1 
Amestec uscat kg 7,1400 4,00 28,56 
 410011620281
8 
Apa pentru mortare si betoane m3 0,0040 8,00 0,03 
 295216000720
0 
Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0790 20,00 1,58 
 295224000402
1 
Mixer electric h-ut 0,0160 15,00 0,24 
7 CF51B 
 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, la pereti si pereti 
despartitori, preparare manuala a 
mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  
pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5 mm) 
Ksal-2, Kut-5 
 
m2   
86,35 
————— 
55,89 
 712205001344
2 
Tencuitor h-om 0,2400 116,43 55,89 
 265310210083
1 
Amestec uscat kg 1,4300 4,00 28,60

 in miniu  
pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5 mm) 
Ksal-2, Kut-5 
 
m2   
86,35 
————— 
55,89 
 712205001344
2 
Tencuitor h-om 0,2400 116,43 55,89 
 265310210083
1 
Amestec uscat kg 1,4300 4,00 28,60
1 2 3 4 5 6 7 
 410011620281
8 
Apa pentru mortare si betoane m3 0,0010 8,00 0,04 
 295216000720
0 
Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0160 20,00 1,60 
 295224000402
1 
Mixer electric h-ut 0,0030 15,00 0,23 
8 CF17C 
 
Diverse lucrari - strat de impaslitura din 
fibra de sticla aplicat pe suprafata 
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit 
cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
 
m2   
34,89 
————— 
23,29 
 712205001340
0 
Zidar h-om 0,2000 116,43 23,29 
 261412260191
3 
Impaslitura din fibra de sticla tip 160 m2 1,1000 10,00 11,00 
 246210611013
2 
Aracet CPMB kg 0,1500 4,00 0,60 
 410011620281
8 
Apa pentru mortare si betoane m3 0,0003 8,00 0,00 
9 CF57A 
 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de 
ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 
suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  
tavanelor  
 
m2   
68,28 
————— 
64,04 
 712205001340
1 
Zidar cat.4 h-om 0,4500 116,43 52,39 
 931006001992
0 
Muncitor deservire CM h-om 0,1000 116,43 11,64 
 265310210083
3 
Chit pe baza de ipsos  kg 1,0549 4,00 4,22 
 410012620281
8 
 Apa m3 0,0010 8,00 0,01 
 295216000720
0 
Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0010 20,00 0,02 
10 CN53A 
 
Grunduirea suprafetelor interioare a 
peretilor si tavanelor  
 
m2   
11,04 
————— 
3,49 
 714102001330
0 
Zugrav vopsitor h-om 0,0300 116,43 3,49 
 241658610530
3 
Amorsa-grund kg 0,1500 50,00 7,50 
 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0,0500 1,00 0,05 
11 CN06A 
 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza 
de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  
aplicate in 2 straturi pe glet existent, 
executate manual 
 
m2   
89,79 
————— 
64,04 
 714102001330
0 
Zugrav vopsitor h-om 0,5500 116,43 64,04 
 243011610380
0 
Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici  kg 0,4000 60,00 24,00 
 265310210083
0 
Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0600 4,00 0,24 
 268112600147
2 
Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0,5000 2,00 1,00 
 171131730666
1 
Bumbac de sters kg 0,0500 10,00 0,50 
 410011620281
8 
Apa pentru mortare si betoane m3 0,0020 8,00 0,02 
12 RpCH31A 
 
Montarea si demontarea schelei pentru 
lucrari de constructii - schela metalica m2   90,68 
—————
1 2 3 4 5 6 7 
tubulara pentru lucrari interioare si 
exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv 
materialele necesare executarii 
platformelor de lucru, streasinile din PFL 
sau plasa de protectie 
 
87,32 
 712401001070
0 
Dulgher h-om 0,6000 116,43 69,86 
 931006001992
0 
Muncitor deservire CM h-om 0,1500 116,43 17,46 
 201010290416
9 
Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, 
L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv 
m3 0,0003 5 000,00 1,50 
 201010290695
9 
Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 
m STAS 942-80 
m3 0,0003 5 000,00 1,50 
 202014292541
2 
PFL dur de 6 mm m3 0,00012 1 200,00 0,14 
 281123732980
0 
Materiale de prindere (cuie, buloane, 
piulite, saibe, si

. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 
m STAS 942-80 
m3 0,0003 5 000,00 1,50 
 202014292541
2 
PFL dur de 6 mm m3 0,00012 1 200,00 0,14 
 281123732980
0 
Materiale de prindere (cuie, buloane, 
piulite, saibe, sirma, etc.) 
kg 0,0030 30,00 0,09 
 294042000767
9 
Fierastrau mecanic h-ut 0,0060 20,00 0,12 
  1.4. Electricitate 
 
    
13 RpEF23B 
 
Demontari de candelabre (lustre) sau 
corpuri de iluminat fluorescente de orice 
fel, cu doua sau mai multe brate sau 
tuburi 
 
buc   
34,93 
————— 
34,93 
 713701001152
0 
Electrician in constructii h-om 0,3000 116,43 34,93 
14 RpEF13A 
 
Montarea corpurilor de iluminat (Fara 
pret) 
 
buc   
492,76 
————— 
109,44 
 713701001152
0 
Electrician in constructii h-om 0,9400 116,43 109,44 
 287527440105
02 
Corp de iluminat   buc 1,0000 380,00 380,00 
 205114295070
0 
Dibluri buc 2,0000 1,00 2,00 
 287411583649
2 
Surub cap bombat 5 x 60 buc 2,0000 0,30 0,60 
 265310210083
0 
Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0800 4,00 0,32 
 251320662152
2 
Banda izolatoare din pinza cauciucata tip 
PC-role 10m x 15mm 
m 0,2000 2,00 0,40 
15 RpEB10H 
 
Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, 
in executie mijlocie, pentru tensiuni de 
300/500 V, simbol MYYM, montate 
aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp fara 
pretul cablului 
 
m   
63,52 
————— 
40,75 
 713701001152
0 
Electrician in constructii h-om 0,3500 116,43 40,75 
 111100010003
3 
Cordoane de cupru m 1,0500 21,00 22,71 
 241321730010
1 
Clema de legatura   buc 0,0200 3,00 0,06 
16 RpEE01B 
 
Montarea interupatoarelor unipolare sau 
bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de 
aminoplast, bachelita, metalica sau 
portelan, montate ingropat sau aparent pe 
dibluri din lemn sau plastic  
buc   
51,43 
————— 
44,24
1 2 3 4 5 6 7 
 
 713701001152
0 
Electrician in constructii h-om 0,3800 116,43 44,24 
 281123631100
2 
Doze pentru aparate buc 1,0000 3,00 3,00 
 171131730666
1 
Bumbac de sters kg 0,0050 10,00 0,05 
 265310210083
0 
Ipsos pentru constructii tip A kg 0,0500 4,00 0,20 
 205114295070
0 
Dibluri buc 2,0000 1,00 2,00 
 287411583677
7 
Surub cap inecat crestat   L 3 x 40  buc 2,0000 0,25 0,50 
 287413584040
5 
Piulite uzuale hexagonale M 6 buc 2,0000 0,12 0,24 
 287411588119
8 
Saiba   M 6 buc 2,0000 0,10 0,20 
 287411581995
0 
Surub M6x22 mm buc 2,0000 0,50 1,00 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antreprenor: "San Construct Grup" SRL 
 
   Beneficiar: Judecatoria Causeni 
  
  
 
__________________________________________ 
 
_________________________________________ 
                                    (semnătura) (semnătura)

 SRL 
 
   Beneficiar: Judecatoria Causeni 
  
  
 
__________________________________________ 
 
_________________________________________ 
                                    (semnătura) (semnătura)