anexa nr.25 (contract-model).signed.pdf

Anexa nr. 25 
 
CONTRACT – MODEL 
 
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. ________ 
privind achiziția lucrărilor 
prin procedura de achiziții publice de valoare mică 
 
I.  PARTEA GENERALĂ 
 
Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului CM 
Drochia din str. Mitropolit Varlaam, 2/F, or. Drochia 
 
Cod CPV: 45400000-1 
 
Beneficiar Antreprenor 
Agenția Servicii Publice , reprezentată prin 
_____________________________________, 
                         (funcţia, numele, prenumele) 
care acţionează în baza Statutului, denumit (a) în 
continuare Beneficiar, 
_____________________________________, 
        (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 
pe de o parte,   
______________________________________, 
        (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 
reprezentată prin ________________________, 
(funcţia, numele, prenumele) 
care acţionează în baza ___________________, 
  (statut, regulament, hotărîre etc.) 
denumit (a) în continuare Antreprenor, 
______________________________________, 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 
pe de altă parte, 
ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele: 
 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. În baza prezentul Contract, Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație curentă a 
acoperișului edificiului CM  Drochia din str. Mitropolit Varlaam, 2/F, or. Drochia  (în continuare - 
,,Lucrări”), în conformitate cu prevederile normativelor, standardelor şi prescripţiil or tehnice, 
achiziționate conform procedurii de achiziție publică de valoare mica nr. ________________ din 
___________________, în baza D eciziei grup ului de lucru al Beneficiarului nr. _____________ din 
___________________. 
 
2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 
a)   Formularul Contractului; 
b) Anexa nr. 1 – Caietul de sarcini; 
c)   Anexa nr. 2 – Devizele locale de resurse ( Formularele nr. 7, nr. 3 și Catalogul de prețuri – Formular 
nr. 5); 
d)   Anexa nr. 3 – Graficul de execuție; 
e) Garanția de bună execuție a Contractului; 
 
3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Suma Lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract, este stabilit în lei moldovenești. 
3.2. Suma totală a prezentului Contract este de ____________________ lei, fără/inclusiv TVA. 
                                                                              (suma cu cifre și litere) 
3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturii / facturilor fiscale  emise prin SIA „e -
Factura”, după primirea proceselor -verbale de recepţie a L ucrărilor executate, semnate şi  acceptate de 
către Beneficiar fără obiecții. 
3.4. Beneficiarul va verifica p rocesele-verbale de recepție a L ucrărilor executate în termen de 10 (zece) 
zile lucrătoare de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.5. Plata facturilor/facturii finale se va efectua în 

ifica p rocesele-verbale de recepție a L ucrărilor executate în termen de 10 (zece) 
zile lucrătoare de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.5. Plata facturilor/facturii finale se va efectua în termen de până la 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după 
acceptarea Lucrărilor fără obiecții din partea Beneficiarului și semnarea fără obiecții de către Părți a
Preceselor-verbale de recepție a Lucrărilor /Procesului -verbal de recepție la terminarea Lucrărilor. Dacă 
verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea 
Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul -verbal de rec epţie la terminarea 
Lucrărilor nu va fi semnat  de comisia de recepţie, care confirmă că L ucrările au fost executate conform 
Contractului. 
 
4. DURATA DE EXECUȚIE 
4.1. Durata de execuţie a Lucrărilor contractate este de 4 0 ( patruzeci) de zile calendaristice din data 
prevăzută în Ordinul de începere a Lucrărilor de reparație al Beneficiarului,  conform graficului de 
execuție. 
4.2. Antreprenorul va începe Lucrările conform termenului stabilit în  punctul 4.1. din Contract , va 
acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza Lucrările în termenul stabilit. Emiterea ordinului 
de începere a Lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar (după caz); 
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului/șantierului, liber de orice sarcini 
care împiedică realizarea obiectului prezentului Contract. 
4.3. Executarea Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, 
alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, Anexa nr. 3 la Contract care este parte integrantă a acestuia. 
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează din 
culpa sa. 
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată,  prin acordul scris al Părților, cu modificarea 
graficului de execuție, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 
imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării Lucrărilor stabilite conform 
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se  va răsfrânge asupra calității 
Lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului,  din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului, 
acesta va sista execuţia L ucrărilor sau a unor păr ţi ale acestora pe o durată şi în modul în care 
Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antrep renorul va proteja şi conserva L ucrările în 
mod corespunzător, aşa cum va dispune B

păr ţi ale acestora pe o durată şi în modul în care 
Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antrep renorul va proteja şi conserva L ucrările în 
mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimen tare generate în urma sistării  
Lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către  Beneficiar. În cazul sistării L ucrărilor sau a 
unor părţi din ele, din vina sau din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate 
cheltuielile, privind protejarea şi conservarea Lucrărilor cu bună diligenţă. 
4.7. Lipsa informării  Beneficiarului face inopozabilă  decizia Antreprenorului de sistare a L ucrărilor, cu 
consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza pre lungirea duratei de execuţie a 
Lucrărilor contractate. 
5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 
5.1. Terminarea Lucrărilor: 
5.1.1. Totalitatea Lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într -
un termen stabil it prin graficul de execuție a C ontractului, trebuie finalizate cu respectarea termenului 
stabilit la punctul 4.1. la prezentul Contract.  
5.2. Înştiinţarea de Recepţie: 
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condiţiilor 
de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor  art.196 din Codul 
urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023 . Notificarea va fi avizată de către 
dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca  comisia de recepție la terminrea 
Lucrărilor, în termenele stabilite de legislație. 
5.2.2. În cazul în care Comisia de recep ție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
consemnate într-un proces -verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu -se şi termenele pentru 
remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile 
capitolului 15 din prezentul Contract.
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţi a de a constata  executarea completă a tuturor L ucrărilor prevăzute 
în prezentul C ontract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu 
reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatăr ile făcute, 
Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepţia.  
5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia L ucrărilor potrivit actelor normative  şi va înştiinţa 
Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând  acestuia o copie a procesului verbal de recepţie la 
terminarea Lucrărilor. 
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct 
de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi  va elibera șantierul, conform termenului stabilit în 
procesul verbal de recepție la terminarea Lucrărilor. 
5.2.6. Recepţia finală (după caz) va fi efectuată conform prevederilor actelor norma

ie şi  va elibera șantierul, conform termenului stabilit în 
procesul verbal de recepție la terminarea Lucrărilor. 
5.2.6. Recepţia finală (după caz) va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.  
 
6. REMEDIEREA DEFECTELOR 
6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13.1 din prezent ul Contract , 
Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie  ele aparente sau ascunse, 
sau Lucrări nefinalizate. 
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate faptului 
că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. 
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, cât şi 
în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative. 
 
7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru ex ecutarea Lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar 
la dispoziţia Antreprenorului în 2 (două) exemplare (după caz). 
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și  să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în Contract, cu 
respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative aplicabile în 
domeniul construcţiilor , precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de 
construire (după caz).  
7.3. Antreprenorul va  executa și va întreține toate L ucrările, asigurând forța de muncă, materialele, 
utilajele de construcții, instalațiile, echipamentele, precum și orice alte bunuri, fie provizorii, fie 
definitive, necesare pentru realizarea acestora, în măsura î n care obli gația de a le asigura  este prevăzută 
în prezentul Contract  sau poate fi dedusă în mod rezonabil din cuprinsul acestuia.  Acesta îşi asumă 
întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate. 
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, 
b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național 
pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de șantier. 
7.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica  Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 
este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau  întreruperi în desfăşurarea L ucrărilor. Notificarea 
va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea au fost necesar e, 
precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
7.6. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, Lucrările executate vor avea caracteristicile

t necesar e, 
precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
7.6. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, Lucrările executate vor avea caracteristicile tehnice și 
calităţile stipulate în Contract și va corespunde reglementărilor tehnice şi nu sunt afectate de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de fol osire 
sau a celor explicite în Contract.  
7.7. La L ucrările la care se fac încercă ri, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
7.8. Beneficiarul va as igura supraveghe rea desfăşurării L ucrărilor în conformitate cu prevederile 
Contractului, prin diriginți de șantier atestatți, inclusiv prin intermediul unor angajați ai Befeciarului 
desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se 
desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La c erere, trebuie să li se pună la 
dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să li se dea toate lămuririle, condiţia 
fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în sc opuri proprii, indiferent dacă 
Contractul a fost sau nu încheiat.
7.9. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le  consideră necesare executării L ucrărilor, 
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului 
şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol 
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat 
tehnico-profesional, care va dirija execuţia L ucrărilor ş i va verifica calitatea lor din partea 
Antreprenorului. 
7.10. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primit e, în afara 
cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 
creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 
Beneficiar.  
7.11. Trasarea axelo r principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 
sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
7.12. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze 
şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor.  
7.13. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte document e puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea  Contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 
obligat să verifice documentele

cotele de nivel, precum şi alte document e puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea  Contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 
obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 
constatate sau presupuse.  
7.14. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate raporturile  juridice necesare cu subantreprenorii şi 
este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și 
obligațiunilor contractuale și profesionale.  
7.15. Pe parcursul executării Lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei Lucrări sau părţi de L ucrare necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ.  
7.16. În cazul neexecutării de către Antreprenor a prevederilor prezentului Contract , Beneficiarul poate 
opri Lucrările, inclusiv prin rezoluțiunea C ontractului, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 
aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
7.17. În cazu l în care în timpul executării L ucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istor ice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia Lucrărilor în zona respectivă şi să 
comunice acest fapt Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.  
7.18. În timpul desfăşurării L ucrărilor, Antreprenorul ar e obligaţia să menţină căile de acces libere, să 
retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu 
sunt necesare, iar la terminarea L ucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utila jele de 
construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi L ucrările provizorii și va readuce în stare inițială toate 
sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea Contractului.  
7.19. Lucrările suplimentare față de cele contractate, conside rate necesare de Antreprenor, nu pot fi 
demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului Contract.  
7.20. Antre prenorul răspunde pentru defectele  ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile 
actelor normative. 
7.21. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, care 
constituie responsabilitatea Beneficiarului, să plătească toate taxe le necesare legate de execuţia 
Lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia Lucrărilor. 
 
8. MODIFICĂRI 
8.1. Modificarea C ontractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua 
conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice , prin A cord adiţional 
la prezentul Contract. 
 
9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
9.

alabilitate, se va efectua 
conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice , prin A cord adiţional 
la prezentul Contract. 
 
9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
9.1. Ajustarea prețului Contractului pe parcursul derulării Contractului aflat în perioada sa de valabilitate 
se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice.  
9.2. Ajustarea valorii prezentului  Contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației sau
deflației/în baza actualizării prețurilor de cost ( modalitate stabilită de comun acord între P ărți la 
semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării , potrivit Regulamentului privind 
ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un 
termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018). 
 
10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
10.1. La încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie 
furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii nominalizaţi 
în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumel e aferente 
prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, 
însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, datele 
de contact, activităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți 
direct de către Beneficiar. 
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de 
execuție a Contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind 
înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea obţinerii 
acordului Beneficiarului într -un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 1 5 zile înainte de 
momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi.  
10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte la 
solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcon tractate, proporționale cerințelor 
impuse inițial prin documentația de atribuire. 
10.4. Înlocuirea/implicarea de n oi subcontractanţi nu diminuează  în nici o situaţie răspunderea 
Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului. 
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
11. FORȚA DE MUNCĂ 
11.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii fo rţe 
de muncă pentru executarea L ucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în 
domeniul securității şi sănătății în muncă. 
 
12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documen

e în conformitate cu prevederile actelor normative în 
domeniul securității şi sănătății în muncă. 
 
12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de execuție, putând fi supuse peri odic la 
diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, 
forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru exa minarea, măsurarea şi testarea 
Lucrărilor.  
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în  
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
12.3. Costul probelor  neprevăzute şi comandate de Bene ficiar pentru verificarea unor L ucrări sau  
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, 
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la Lucrări 
pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte Lucrarea, în depozite de materiale prefabricate.  
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să ex amineze şi să urmărească 
orice L ucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de șantier  atestat, 
proiectantul ori de câte ori astfel de L ucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. 
Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea Lucrărilor.  
12.6. Antreprenorul va de zveli orice parte sau părţi de L ucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sa u părţi de L ucrare, dacă e ste cazul. Dacă se constată că L ucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 
vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de cătr e Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 
către aceştia.  
12.8. Lucrările executate de Antrepren or în afara celor prevăzute în C ontract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cel e care nu respectă preveder ile C ontractului, fără a exista în acest sens o

ucrările executate de Antrepren or în afara celor prevăzute în C ontract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cel e care nu respectă preveder ile C ontractului, fără a exista în acest sens o
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenoru l trebuie să înlăture 
aceste Lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 
toate pagubele pe care le -a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 
dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi 
notificate imediat. 
 
13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
13.1. Perioada de garanție curge de l a data recepției la terminarea Lucrărilor / recepției finale (după caz) 
este de 5 ani.  
13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a 
executa toate Lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză 
este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de gar anţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe 
cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei mano pere neconforme cu prevederile Contractului și/sau cu 
prevederile documentației tehnico-economice; 
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obl igaţiile care îi revin în baza 
Contractului. 
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa 
Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit 
naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepț ie cantitativă 
și calitativă a Lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 
 
14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea ne corespunzătoare a obligaţiilor 
prevăzute de prezentul Contract în conformitate cu actele normative ale Republicii Moldova. 
14.2. Dacă în legătură cu executarea L ucrărilor de construcţii  se produce o daună unui terţ, P ărţile 
contractante răspund conform gradului de vinovăţie a fiecărei Părți în producerea acesteia, dacă în 
clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 
solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în 
care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l -a înştiinţat în 
prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
14.5. Antrepreno

ciar în forma în 
care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l -a înştiinţat în 
prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure Lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 
degradării şi furtur ilor până la predarea acestora  către Beneficiar. El trebuie să ia m ăsuri de protecţie 
contra degradării Lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  
14.7. Dacă nerespectarea de către Antrepr enor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au cara cter 
obligatoriu la executarea L ucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 
Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
14.8. Dacă motivele constrângeri i sau ale întreruperi i sunt imputabile uneia dintre P ărţile contractante, 
atunci cealaltă p arte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 
dovedite.  
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 
prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
14.10. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru 
viciile ascunse. 
14.11. În cazul devierii de la calitatea Lucrărilor, cheltuielile pentru staționare sau î ntârziere sunt 
suportate de Partea vinovată. 
 
15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI
15.1. Toate Lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în cadrul 
termenului convenit de Părți potrivit punctului 4.1. Pentru încălcarea termenului stabilit la p unctul 4.1. 
Beneficiarul va aplica Antreprenorului penalitatea de întârziere în cuantum de 0,5 % din suma Lucrărilor 
neexecutate, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței 
obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efectiv e a obligaţiei de finalizare a L ucrărilor 
contractate, potrivit graficului de execuție și prevederilor punctul 4.1. din Contract,  dar nu mai mult de 
15,0 % din suma totală a prezentului Contract. 
15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de 
calcul. 
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor 

 va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de 
calcul. 
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a 
sumelor datorate. Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu 
actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de 
calcul. 
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei 
frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge 
împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către Părți și 
încheierea unui Acord adiţional la Contract. 
15.5. Pentru refuzul de a executa Lucrările sau refuzul de a înlătura neajunsurile aferente Lucrărilor  
prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul  suportă o penalitate în mărime de 15,0  % din suma 
Contractului sau i se reține garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor punctului 16.1. 
din prezentul Contract. 
15.6.  În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în 
termenul prevăzut la punctul 3.5., Antreprenorul are dreptul de a solicita plata penalității în mărime de 
0,1% pentru fiecare zi de întârziere aplicată la suma plății neefectuate, dar nu mai mult de 2,0 % din 
suma totală a Contractului. 
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 
prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rez ultând din vina 
Beneficiarului, a agenților sau a angajaţilor acestora. 
 
16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
16.1. Antreprenorul, la data semnării Contractului, va transfera la contul de decontare al Beneficiarului, 
garanția de bună execuție constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a 
Contractului, în cuantum de 15,0 % din suma totală a Contractului. 
16.2. În cazul în care, pe durata executării Contractului, valoarea aces tuia se majorează, Antreprenorul  
este obligat să actualizeze garanția de bună execuție în conformitate cu noua valoare a Contractului de 
achiziție publică. 
16.3. Beneficiarul va reține  garanția de bună execuție, în condițiile prevăzute de capitolul 15 . 
„RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI” al prezentului Contract. 
16.4. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficia rul are obligaţia de a 
notifica Antreprenorul, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului 
în cazul nesoluționării pretențiilor. 
16.5. Restituirea garanţiei de bună execuţie a Contractului se va face în conformitate cu prevederile 
Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. 
 
17. SO

pretențiilor. 
16.5. Restituirea garanţiei de bună execuţie a Contractului se va face în conformitate cu prevederile 
Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. 
 
17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere 
sau litigiu care ar putea înterveni între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 
17.2. Î n situația în care Părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 30 (treizeci) de zile 
calendaristice, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele 
judecătoreşti competente. 
17.3. Î n cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare Parte poate, după 
o înştiinţare prealabilă a celeilalte Părţi, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conform 
normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă Partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 
18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 
situaţia de a nu putea executa Lucrarea;  
a) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
 c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile 
Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
3.3 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe L ucrările fără să aibă u n motiv justificat sau nu reia L ucrările suspendate, în 
termenul stabilit de la primirea dispoziţ iei s crise de începere/reîncepere a L ucrărilor sau încălcă 
neîntemeiat termenul stabilit la punctul 4.1;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de  pe şantier sau nu a refăcut o L ucrare 
în termenul stabilit de către Beneficiar; 
 d) A ntreprenorul nu prezintă /menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul 
Contract; 
 e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile 
Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
18.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile 
lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înștiințată este obligată să 
răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care răspunsul nu este 
dat în termenele stabilite, Partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea. 
 18.4. Contractul poate fi rezolvit cu efecte depline, în temeiul 

la primirea notificării. În cazul în care răspunsul nu este 
dat în termenele stabilite, Partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea. 
 18.4. Contractul poate fi rezolvit cu efecte depline, în temeiul celor prevăzute la  punctele 18.1 sau 18.2, 
după acordarea unui preaviz de 15 zile  calendaristice prezentat în scris . Dacă înainte de expirarea 
termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezoluțiunii sunt remediate, înștiințarea încetează să 
aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să declare rezoluțiunea Contractului. 
3.4 18.5. Contract ul se consideră rezolvit, dacă P artea contractantă v a comunica în scris celeilalte P ărţi 
contractante în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice despre rezoluțiune în temeiul celor  
indicate la punctele 18.1. sau 18.2. din prezentul Contract.   
3.5 18.6. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a Contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 
recepţia cantitativă şi calitativă a Lucrărilor executate, în maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice 
de la data rezoluțiunii Contractului. 
3.6 18.7. În cazul rezoluțiunii C ontractului, Beneficiarul va întoc mi situaţia L ucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi Lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să 
le plătească în conformitate cu prevederile C ontractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 
Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit Contractul.  
3.7 18.8. După rezoluțiu nea C ontractului, Benefi ciarul poate continua execuţia L ucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  
3.8 18.9. Cazuri specifice de încetare a Contractului de achiziţii publice: 
3.9 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un C ontract de achiziţii publice în perioada de valabilitate 
a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
3.10 a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
3.11 b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 
publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 
obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr -o deciz ie a unei instanțe judecătorești 
naționale sau, după caz, internaționale. 
18.10. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților. 
 
19. DISPOZIȚII FINALE 
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata  îndeplinirii și valabilității C ontractului să convină asupra 
modificării clauzelor Contractului, prin Acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele legitime ale ac

  îndeplinirii și valabilității C ontractului să convină asupra 
modificării clauzelor Contractului, prin Acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele legitime ale acestora şi care nu au putut f i prevăzute la data încheierii C ontractului.
Modificările şi completările la prezentul C ontract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în 
scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative.   
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţ iile şi drepturile sal e stipulate în prezentul 
Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte Părţi. 
19.3. Prezentul Contract este semnat electronic de către ambele Părți și este remis în mod automat prin 
mijloacele electronice. 
19.4. Prezentul Contract este valabil până la 31.12.2026. Drepturile și obligațiile aferente garanției la 
Lucrările executate conform prezentului Contract rămân valabile până la expirarea termenului stabilit la 
punctul 13.1. 
 
 
Datele juridice, poștale și de plăți ale Părților: 
 
Antreprenor 
................................ 
Beneficiar 
Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” 
Adresa:  
Telefon:  
IBAN:  
Banca:  
Codul bancii:  
Cod TVA:  
Cod fiscal:  
E-mail:    
Adresa:  MD-2012, mun. Chișinău  
str. Aleksandr Pușkin, nr. 42 
Telefon: (022) 50-44-20 
Banca: „Victoriabank” S.A. 
IBAN: MD97VI000002224212555MDL 
Codul băncii: VICBMD2X 
Cod fiscal: 1002600024700 
 
 
                                                                    
Semnăturile Părților: 
 
 
Antreprenor 
………………………… 
Beneficiar 
Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” 
Semnătura autorizată: 
 
 
 
 
………………..        _____________________ 
                                                               
Semnătura autorizată: 
 
 
 
 
…………….              _____________________
Anexa nr. 1 
la Contractul de antrepriză nr. _______ 
 
 
 
CAIET DE SARCINI 
- conform Anexei nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordimul Ministerului 
Finanțelor nr.69 din 7 mai 2021 
 
Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului CM 
Drochia din str. Mitropolit Varlaam, 2/F, or. Drochia
Anexa nr. 2 
la Contractul de antrepriză nr. _______ 
 
 
 
Propunerea tehnică și propunerea finaciară  
(Devizele locale de resurse pentru obiectul (Formularele nr. 7, nr. 3 și Catalogul de prețuri – 
Formular nr. 5) 
 
 
Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului CM 
Drochia din str. Mitropolit Varlaam, 2/F, or. Drochia

rele nr. 7, nr. 3 și Catalogul de prețuri – 
Formular nr. 5) 
 
 
Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului CM 
Drochia din str. Mitropolit Varlaam, 2/F, or. Drochia
Anexa nr. 3 
la Contractul de antrepriză nr. ________ 
 
                              
 
GRAFICUL DE EXECUȚIE 
 
 
- conform Anexei nr. 10 la Documentația standard aprobată prin Ordimul Ministerului Finanțelor 
nr.69 din 7 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului CM 
Drochia din str. Mitropolit Varlaam, 2/F, or. Drochia
Garanția de bună execuție a Contractului