contract vs srl danlevita an25_69ro.signed.signed.signed.signed.signed.signed.pdf

Anexa nr. 25 
 
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.44 
de achiziții cu costuri mici 
 
I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIE) 
 
PĂRȚILE CONTRACTANTE 
Beneficiar: Primăria comunei Alexăndreni, 
rn. Sîngerei 
Antreprenor: SRL DANLEVITA 
reprezentat legal prin  Dombrovschi Alistar , în 
calitate de Beneficiar, IDNO 1007601002876  ,  
pe de o parte, 
reprezentat legal prin  GUȚU Iurie în calitate 
de Antreprenor, IDNO 1003602004927  pe de 
altă parte, 
ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele: 
 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Antreprenorul se obligă să execute lucrări de Amenajare a teritoriului la centru l regional de 
resurse pentru copii  si tineri  ,,Speranta '' s.  Alexandreni rl.  Singerei (Etapa 2)  .în 
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 
standardele şi prescripţiile tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică nr./ art.6 
din H.G. Nr.870 din 14.12.2022   în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr.  44 din 
26.06.2026. 
 
2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 
a) Formularul contractului; 
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară; 
c) Caietul de sarcini; 
d) Garanția de bună execuție a contractului; 
e) Acordul de asociere (după caz); 
f) Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz); 
g) Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți. 
 
3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL. 
3.2. Prețul prezentului contract este de 198 810,46 lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota 
legală de TVA, după cum urmează: 
– valoarea fără TVA: 198 810,46 lei MDL; 
– TVA  20 % : 39 762,09 lei MDL; 
– valoarea totală cu TVA: 238 572,55 lei MDL. 
3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor -
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către B eneficiar, în decurs de 
10 zile. 
3.4. Beneficiarul va verifica procesele -verbale de recepție a lucrărilor execut ate în termen de 10  
zile de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată 
definitive de către Beneficiar . Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită 
imediat.  
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului.

r fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului.
4. DURATA DE EXECUȚIE 
4.1. Durata de execuţie a prezen tului contract este de __25__zile, începând de la data prevăz ută 
în Ordinul de începere. 
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acționa cu 
promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se 
obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în 
decurs de ___1 ___ luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea 
ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
condiții: 
- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar; 
- constituirea garanției de bună execuție a contractului; 
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care 
împiedică realizarea obiectului prezentului contract. 
4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de 
execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a 
acestuia. 
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se 
datorează din culpa sa. 
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de 
execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 
neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 
calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarulu i, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 
unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 
din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării  toate cheltuielile, privind 
protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a 
lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei 
de execuţie a lucrărilor contractate. 
 
5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

zia Antreprenorului de sistare a 
lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei 
de execuţie a lucrărilor contractate. 
 
5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 
5.1. Terminarea lucrărilor 
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi 
finalizate într -un termen stabilit prin  graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în 
termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în 
Ordinul de începere a lucrărilor. 
5.2. Înştiinţarea de Recepţie 
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia d e a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea 
condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor  
art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea 
va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca  
comisia de recepție la terminrea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație. 
5.2.2. În cazul în care Comisia de recep ție constată că sunt  lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu -se şi termenele pentru
remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în 
condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale. 
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor 
prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie 
şi cu reglementările sp ecifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de 
constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a 
respinge recepţia.  
5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative  şi va înştiinţa 
Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor. 
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare 
din punc t de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi  va elibera șantierul, conform 
termenului stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.  
 
6. REMEDIEREA DEFECTELOR 
6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții 
contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele 
aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate 
faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu 
prevederile Contractului. 
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului

e datorate 
faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu 
prevederile Contractului. 
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de 
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor 
normative. 
 
7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare. 
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și  să finalizeze lucrarea în te rmenele stabilite în 
contract, cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative 
aplicabile în domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și 
a Autorizației de construire.  
7.3. Antreprenorul va executa şi va înt reţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de 
natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 
procedeele de execuţie utilizate. 
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, 
b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul 
Național pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte  persoane autorizate, inclusiv 
dirigintele de șantier.  
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.  
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va not ifica Beneficiarul prin scrisori, 
de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea 
lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la 
care acestea au fost ne cesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei

crărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la 
care acestea au fost ne cesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei
acestor documente.  
7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin 
caracteristicile  tehnice și calităţile stipulate în contract și declar ate de către Antreprenor în 
ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau 
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a 
celor explicite în contract.  
7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai 
Befeciarului desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite 
şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de reali zarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie 
să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea 
toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 
în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principi u 
numai Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 
intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice 
numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va 
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 
7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 
dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 
executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli 
suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  
7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului 
pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere 
a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de niv el, precum şi alte documen

l este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de niv el, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 
Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu 
privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  
7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 
subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ.  
7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţii lor din punctul 4.1., Beneficiarul 
poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 
compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
7.18. În cazul în care în ti mpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 
istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 
respectivă şi să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.  
7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii 
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea luc rărilor, Antreprenorul va evacua de pe 
şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și
va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le -a utilizat în legătură cu executarea 
contractului.  
7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu 
pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract.  
7.21. Antre prenorul răspunde pentru defectele  ascunse ale construcției, în conformitate cu 
prevederile actelor normative. 
7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 
aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum ş i pentru 
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 
 
8. MODIFICĂRI 
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va 
efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţ

rărilor. 
 
8. MODIFICĂRI 
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va 
efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice , prin 
acord adiţional la prezentul contract. 
 
9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de 
valabilitate se va efectua conform prevederi lor actelor normative aplicabile în domeniul 
achiziţiilor publice.  
9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației 
sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți 
la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului 
privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, 
încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018). 
 
10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie 
furnizarea c ătre Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii 
nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel în cât activităţile ce revin acestora, precum şi 
sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie 
să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali 
ai noilor s ubcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea 
aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar. 
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioa da de 
execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind 
înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea 
obţinerii acordului Beneficiarului într -un termen rezonabil şi ca re nu va putea fi mai mic de 15 
zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi.  
10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte 
la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale 
cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire. 
10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea 
Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei 
subcontractări. 
 
11. FORȚA DE MUNCĂ 
Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 
de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor 
normative în domeniul securității şi sănătății în muncă.

oate formalităţile necesare angajării întregii forţe 
de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor 
normative în domeniul securității şi sănătății în muncă.
12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solici ta. Antreprenorul 
va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 
examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în  
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că mater ialele nu sunt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul 
la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozi te de materiale 
prefabricate.  
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier 
atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze 
şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele 
de șantier  atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt 
gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier  atestat şi proiectantul vor participa la 
examinarea şi măsurarea lucrărilor.  
12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 
reface această parte sau păr ţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 
calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 
şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 
proporţional de către aceştia.  
12.8. Lucrările executate de Antrep renor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest 
sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul 
trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde 
în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi 
plătite Antreprenorului numai dacă se dovede

l stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde 
în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi 
plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesar e şi se presupune că ele corespund 
voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 
 
13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este  de  12  luni.  
13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, 
de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a 
căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se 
realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
a) utilizării de materiale, insta laţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului 
și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; 
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în 
baza contractului. 
13.4. Defectel e şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la 
cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt 
timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelo r va fi urmată, 
obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într -un proces -
verbal/notă de constatare încheiat între Părți.
14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea  necorespunzătoare a 
obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii 
Moldova. 
14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
14.3. Membrii aso cierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse d e beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 
l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la pl ata daunelor pentru încălcarea 
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum

legale, la pl ata daunelor pentru încălcarea 
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 
limitări din proprie vină.  
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 
măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa.  
14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care  au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.  
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, î n privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu 
rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
 
15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 
15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în 
cadrul termenului convenit de parți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor 
penalitați de întârziere în cuantum de: __0,5__ %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai 
mult de __1__%  din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului  
civil al Republicii Moldova nr . 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru 
fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii 
efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție. 
15.2. Beneficiarul va notifica Antrepr enorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și 
modul de calcul. 
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către 
Antreprenor a sumelor datorate.  La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să 
deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând 
Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul. 
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a 
lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie 
ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu du

ere atunci când întârzierile sunt urmare a 
lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie 
ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment,  constatat în 
scris de către părți și încheierea unui acord adiţional la contract. 
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă 
o penalitate în valoare de __1 __ % din prețul contractului, în conformitat e cu prevederile
Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. 
15.6.  În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a 
facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii 
legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul 
contractelor încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice. 
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui acciden t sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
 
16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI  
16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 
contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea 
corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare. 
16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă __-___ %  din valoarea de 
deviz a contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie: 
a) prin virament bancar sau printr -un instrument de garantare , emis, în condiţiile le gii, de o 
societate bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul 
de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima 
cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau 
b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într - un cont disponibil distinct. 
Suma iniţială care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din 
valoarea de deviz a contractului. 
16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 
Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare 
de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, 
parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul 
rămas de executat.  
16.4.  Antreprenorul se va asigura că garanţ

tării garanţiei de bună execuţie, 
parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul 
rămas de executat.  
16.4.  Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă  și acoperă terminii 
stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova  nr. 434/2023. Dacă 
termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va 
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, c u 20 de zile înainte de data de expirare a 
acesteia. 
16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care: 
a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu 
actele normative; 
b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum 
este prevăzut la pct. 16 .4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la 
pct. 16 .3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întrea ga valoare a garanţiei de bună 
execuţie. 
16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia 
de a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, 
precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul 
nesoluționării pretențiilor. 
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu 
prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. 
 
17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice 
neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
Contractului. 
17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de ___ 10__ zile,
fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti 
competente. 
17.3. În cazul litigiilor privind calita tea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile 
de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, m ăsurarea și testarea, 
conform normativelor.  Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost 
dovedită. 
 
18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu -şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
a) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
 c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive 
neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.  
3.3 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea

ită unor conjuncturi economice din motive 
neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.  
3.3 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află în incap acitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 
subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 
suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a 
lucrărilor;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 
lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin 
prezentul contract; 
 e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive 
neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.  
 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efec te depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă 
înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt 
remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să 
rezilieze contractul. 
3.4 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 
părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul 
contract.   
3.5 18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 
rezoluțiunii contractului. 
3.6 18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 
sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 
daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  
3.7 18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 
respectarea prevederilor legale.  
3.8 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
3.9 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
3.10 a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice; 
3.11 b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

ce; 
3.11 b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr -o decizie a unei 
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 
19. DISPOZIȚII FINALE 
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contr actului să convină 
asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. Modificările  şi completările la prezentul contract sunt 
valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, 
conform actelor normative.   
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale s tipulate în 
prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 
19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică 
egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor și este valabil până la 31.12.2026 
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la 
data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) 
conform prevederilor legal e şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la 
începerea activităţii Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și 
corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi.  
19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, 
de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe 
care îl produce. 
 
II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI 
             (LA NECESITATE) 
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
BENEFICIAR ANTREPRENOR 
 
 
 
 
 
 
 
„_26__”____06_____2026 „_26__”____06_____2026 
               
BENEFICIAR ANTREPRENOR  
Adresa poştală: MD6211 str.Prieteniei 1 
s.Alexăndreni r-nul Sîngerei R. Moldova 
Adresa poştală: MD-3100, str. Dumitru 
Caraciobanu, 104/1, mun. Bălţi, Republica 
Moldova. 
Telefon: Telefon: 0262 71-4-65 Telefon: 069232448 
Cod fiscal:1007601002876 Cod fiscal: 1003602004927 
Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de 
Stat. Cod:TREZMD2X 
Banca: BC Moldova – Agroindbank SA 
Sucursala Bălţi Cod: AGRNMD2X750 
Cod IBAN: 
MD20TRPDAO312120C10609AB 
Cod IBAN: 
MD97AG000000022514038918

 Ministerul Finanțelor Trezoreria de 
Stat. Cod:TREZMD2X 
Banca: BC Moldova – Agroindbank SA 
Sucursala Bălţi Cod: AGRNMD2X750 
Cod IBAN: 
MD20TRPDAO312120C10609AB 
Cod IBAN: 
MD97AG000000022514038918
Anexa nr.1 
la Contractul nr._44_ 
 din " 26 "06. 2026 
 
Nr. Denumirea 
lucrărilor 
Cod CPV Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 
către autoritatea 
contractantă 
Specificarea tehnică 
deplină propusă de 
către ofertant 
Standarde 
referinţă 
1. Amenajarea 
teritoriului la 
centrul regional 
de resurse pentru 
copii  si tineri  
,,Speranta '' 
s.Alexandreni 
rl.Singerei 
(Etapa 2) 
 
 
45432112-2 
Desfacerea de borduri de 
piatra sau de  beton  de 
orice dimensiune, 
asezate pe beton 
Desfacerea de pavaje  gr 
4cm 
Sapatura mecanica a 
pamintului cu excavator 
cu o cupa de 0,15 m3 cu 
descarcare in 
autobasculanta:  teren de 
categoria 2 (Incarcarea 
materialelor demolate) 
Transportarea 
incarcaturilor cu 
autocamione la distanta 
5 km  
Lucrari la descarcarea 
pamintului in depozit, 
teren categoria II 
Sapatura mecanica a 
pamintului cu excavator 
cu o cupa de 0,15 m3 cu 
descarcare in 
autobasculanta:  teren de 
categoria 2 (scoaterea 
pamintului vegetal) 
Transportarea 
incarcaturilor cu 
autocamione la distanta 
5 km  
Lucrari la descarcarea 
pamintului in depozit, 
teren categoria II 
Borduri mici, prefabricate 
din beton cu sectiunea de 
200x80 cm, pnetu 
incadrarea spatiilor 
verzi, trotuarelor, aleilor, 
etc., asezate pe o 
fundatie din beton, de 
10x20 cm (Bordura 
materialul beneficiarului) 
Desfacerea de borduri de 
piatra sau de  beton  de 
orice dimensiune, 
asezate pe beton 
Desfacerea de pavaje  gr 
4cm 
Sapatura mecanica a 
pamintului cu excavator 
cu o cupa de 0,15 m3 cu 
descarcare in 
autobasculanta:  teren de 
categoria 2 (Incarcarea 
materialelor demolate) 
Transportarea 
incarcaturilor cu 
autocamione la distanta 
5 km  
Lucrari la descarcarea 
pamintului in depozit, 
teren categoria II 
Sapatura mecanica a 
pamintului cu excavator 
cu o cupa de 0,15 m3 cu 
descarcare in 
autobasculanta:  teren de 
categoria 2 (scoaterea 
pamintului vegetal) 
Transportarea 
incarcaturilor cu 
autocamione la distanta 
5 km  
Lucrari la descarcarea 
pamintului in depozit, 
teren categoria II 
Borduri mici, prefabricate 
din beton cu sectiunea de 
200x80 cm, pnetu 
incadrarea spatiilor 
verzi, trotuarelor, aleilor, 
etc., asezate pe o 
fundatie din beton, de 
10x20 cm (Bordura 
materialul beneficiarului)

prefabricate 
din beton cu sectiunea de 
200x80 cm, pnetu 
incadrarea spatiilor 
verzi, trotuarelor, aleilor, 
etc., asezate pe o 
fundatie din beton, de 
10x20 cm (Bordura 
materialul beneficiarului)
Nivelarea manuala a 
terenurilor si 
platformelor, cu 
denivelari de 10-20 cm, 
in teren mijlociu 
Strat de agregate 
naturale cilindrate, avind 
functia de rezistenta 
filtranta, izolatoare, 
aerisire, antigeliva si 
anticapilara, cu 
asternere manuala cu 
balast 15cm 
Pavaje executate din 
placi de trotuare din 
beton prefabricat 
asezate pe un strat din 
amestec uscat de ciment 
si nisip, in proportie 1:3, 
rostuit cu amestec uscat 
de ciment si nisip, 
grosime strat de 10 cm 
(pavaj 200x100x60 gri k 
amestec =0.7 
Demontarea capac din 
fonta 
Montarea  elementelor 
prefabricate din beton 
armat pentru canale 
(termice, pentru 
termoficare, de cablaje 
etc.), placi drepte sau 
curbe 
Montarea capacelor din 
fonta sau fonta-beton 
fara piesa-suport, la 
caminele de vizitare ale 
instalatiilor de 
alimentare cu apa si 
canalizare, necarosabil 
tip II A si B 
Spargerea si desfacerea  
betonului de ciment pe 
suprafete limitate, pentru 
pozarea cablurilor, 
conductelor, podetelor, 
gurilor de scurgere etc., 
executate in 
imbracaminti carosabile 
Sapatura mecanica a 
pamintului cu excavator 
Nivelarea manuala a 
terenurilor si 
platformelor, cu 
denivelari de 10-20 cm, 
in teren mijlociu 
Strat de agregate 
naturale cilindrate, avind 
functia de rezistenta 
filtranta, izolatoare, 
aerisire, antigeliva si 
anticapilara, cu 
asternere manuala cu 
balast 15cm 
Pavaje executate din 
placi de trotuare din 
beton prefabricat 
asezate pe un strat din 
amestec uscat de ciment 
si nisip, in proportie 1:3, 
rostuit cu amestec uscat 
de ciment si nisip, 
grosime strat de 10 cm 
(pavaj 200x100x60 gri k 
amestec =0.7 
Demontarea capac din 
fonta 
Montarea  elementelor 
prefabricate din beton 
armat pentru canale 
(termice, pentru 
termoficare, de cablaje 
etc.), placi drepte sau 
curbe 
Montarea capacelor din 
fonta sau fonta-beton 
fara piesa-suport, la 
caminele de vizitare ale 
instalatiilor de 
alimentare cu apa si 
canalizare, necarosabil 
tip II A si B 
Spargerea si desfacerea  
betonului de ciment pe 
suprafete limitate, pentru 
pozarea cablurilor, 
conductelor, podetelor, 
gurilor de scurgere etc., 
executate in 
imbracaminti carosabile 
Sapatura mecanica a 
pamintului cu excavator

i de ciment pe 
suprafete limitate, pentru 
pozarea cablurilor, 
conductelor, podetelor, 
gurilor de scurgere etc., 
executate in 
imbracaminti carosabile 
Sapatura mecanica a 
pamintului cu excavator
cu o cupa de 0,15 m3 cu 
descarcare in 
autobasculanta:  teren de 
categoria 2 (Incarcarea 
materialelor demolate) 
Transportarea 
incarcaturilor cu 
autocamione la distanta 
5 km  
Lucrari la descarcarea 
pamintului in depozit, 
teren categoria III 
Taierea cu masina cu 
discuri diamantate a 
rosturilor de contractie si 
dilatatie in betonul de 
uzura la drumuri 
Beton turnat in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu 
mijloace clasice beton 
armat clasa C 15/12 (Bc 
15/B 200) (Executarea 
bordurii marginale de 
sprigin din beton ) 
Cofraje din panouri 
refolosibile, cu asteriala 
din scinduri de rasinoase 
scurte si subscurte 
pentru turnarea 
betonului in elevatii, 
pereti drepti si diafragme  
inclusiv sprijinirile la 
inaltimi pina la 20 m 
inclusiv (cofraje  la  
trepte Kman=2 ) 
Beton turnat in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu 
mijloace clasice beton 
armat clasa C 15/12 (Bc 
15/B 200) (La trepte) 
Desfacerea de pavaje sau 
fundatii din piatra bruta, 
bolovani sau alicarie din 
piatra bruta sau din 
bolovani asezate pe 
cu o cupa de 0,15 m3 cu 
descarcare in 
autobasculanta:  teren de 
categoria 2 (Incarcarea 
materialelor demolate) 
Transportarea 
incarcaturilor cu 
autocamione la distanta 
5 km  
Lucrari la descarcarea 
pamintului in depozit, 
teren categoria III 
Taierea cu masina cu 
discuri diamantate a 
rosturilor de contractie si 
dilatatie in betonul de 
uzura la drumuri 
Beton turnat in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu 
mijloace clasice beton 
armat clasa C 15/12 (Bc 
15/B 200) (Executarea 
bordurii marginale de 
sprigin din beton ) 
Cofraje din panouri 
refolosibile, cu asteriala 
din scinduri de rasinoase 
scurte si subscurte 
pentru turnarea 
betonului in elevatii, 
pereti drepti si diafragme  
inclusiv sprijinirile la 
inaltimi pina la 20 m 
inclusiv (cofraje  la  
trepte Kman=2 ) 
Beton turnat in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu 
mijloace clasice beton 
armat clasa C 15/12 (Bc 
15/B 200) (La trepte) 
Desfacerea de pavaje sau 
fundatii din piatra bruta, 
bolovani sau alicarie din 
piatra bruta sau din 
bolovani asezate pe

a cu 
mijloace clasice beton 
armat clasa C 15/12 (Bc 
15/B 200) (La trepte) 
Desfacerea de pavaje sau 
fundatii din piatra bruta, 
bolovani sau alicarie din 
piatra bruta sau din 
bolovani asezate pe
beton  Gr 30mm 
Strat suport pentru 
pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-
T de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin  
Grunduirea suprafetelor 
pardoselelor 
Placarea treptelor cu 
placi incleiate 30x30x3 
kadeziv =2, 
Placarea treptelor cu 
placi incleiate 30x30x3 
kadeziv =2, k man=2 ( 
placi de la demontare) 
Transportul materialelor 
din grupa 1-3 (incarcare, 
asezare, descarcare, 
asezare), cu roabe pe 
pneuri, pe distanta de 30 
m 
Scoaterea cu mijloace 
manuale a cioatelor de 
rasinoase (exclusiv 
bradul) sau foioase moi si 
transportarea 
materialului lemnos in 
depozite, in afara sau in 
zona lucrarilor, 
transportarea facindu-se 
prin purtarea manuala, 
diametrul cioatelor sau 
radacinilor de 31...50 cm 
Sapatura manuala de 
pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m sau 
peste 1,00 m latime, 
executata fara sprijiniri, 
cu taluz vertical, la 
fundatii, canale, 
subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint 
necoeziv sau slab coeziv 
adincime < 0,75 m teren 
usor 
Transportul materialelor 
din grupa 1-3 (incarcare, 
aruncare, descarcare, 
aruncare), cu roabe pe 
pneuri, pe distanta de 50 
m 
beton  Gr 30mm 
Strat suport pentru 
pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-
T de 3 cm grosime cu fata 
driscuita fin  
Grunduirea suprafetelor 
pardoselelor 
Placarea treptelor cu 
placi incleiate 30x30x3 
kadeziv =2, 
Placarea treptelor cu 
placi incleiate 30x30x3 
kadeziv =2, k man=2 ( 
placi de la demontare) 
Transportul materialelor 
din grupa 1-3 (incarcare, 
asezare, descarcare, 
asezare), cu roabe pe 
pneuri, pe distanta de 30 
m 
Scoaterea cu mijloace 
manuale a cioatelor de 
rasinoase (exclusiv 
bradul) sau foioase moi si 
transportarea 
materialului lemnos in 
depozite, in afara sau in 
zona lucrarilor, 
transportarea facindu-se 
prin purtarea manuala, 
diametrul cioatelor sau 
radacinilor de 31...50 cm 
Sapatura manuala de 
pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m sau 
peste 1,00 m latime, 
executata fara sprijiniri, 
cu taluz vertical, la 
fundatii, canale, 
subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pamint 
necoeziv sau slab coeziv 
adincime < 0,75 m teren 
usor 
Transportul materialelor 
din grupa 1-3 (incarcare, 
aruncare, descarcare, 
aruncare), cu roabe pe 
pneuri, pe distanta de 50 
m

re, in pamint 
necoeziv sau slab coeziv 
adincime < 0,75 m teren 
usor 
Transportul materialelor 
din grupa 1-3 (incarcare, 
aruncare, descarcare, 
aruncare), cu roabe pe 
pneuri, pe distanta de 50 
m
Imprastierea cu lopata a 
pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-
30 cm grosime, printr-o 
aruncare de pina la 3 m 
din gramezi, inclusiv 
sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din 
teren usor 
Nivelarea manuala a 
terenurilor si 
platformelor, cu 
denivelari de 10-20 cm, 
in teren usor 
Sapatura manuala de 
pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m latime, 
executata fara sprijiniri, 
cu taluz inclinat la 
fundatii, canale, etc., 
teren necoeziv sau slab 
coeziv consistent, pina la 
0,75 m adincime  teren 
foarte tare 
Imprastierea cu lopata a 
pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-
30 cm grosime, printr-o 
aruncare de pina la 3 m 
din gramezi, inclusiv 
sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din 
teren usor 
Beton turnat in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu 
mijloace clasice beton 
armat clasa C 15/12 (Bc 
15/B 200) (stilpului portii) 
Imprastierea cu lopata a 
pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-
30 cm grosime, printr-o 
aruncare de pina la 3 m 
din gramezi, inclusiv 
sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din 
teren usor 
Nivelarea manuala a 
terenurilor si 
platformelor, cu 
denivelari de 10-20 cm, 
in teren usor 
Sapatura manuala de 
pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m latime, 
executata fara sprijiniri, 
cu taluz inclinat la 
fundatii, canale, etc., 
teren necoeziv sau slab 
coeziv consistent, pina la 
0,75 m adincime  teren 
foarte tare 
Imprastierea cu lopata a 
pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-
30 cm grosime, printr-o 
aruncare de pina la 3 m 
din gramezi, inclusiv 
sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din 
teren usor 
Beton turnat in fundatii, 
socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu 
mijloace clasice beton 
armat clasa C 15/12 (Bc 
15/B 200) (stilpului portii) 
 
 
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
BENEFICIAR 
 
 
 
ANTREPRENOR
Anexa nr. 2  
 la Contractul nr._44_ 
 din " 26 "06. 2026 
 
 
Nr. Denumirea 
lucrărilor 
Cod CPV Unitatea 
de 
măsură 
Cantitatea Preţul 
unitar 
Inclusiv 
TVA 
Suma lei 
MD, 
Inclusiv 
TVA 
Termenii 
de 
executare 
1 Amenajarea 
teritoriului la 
centrul 
regional de 
resurse 
pentru copii  
si tineri  
,,Speranta '' 
s.Alexandreni 
rl.Singerei 
(Etapa 2) 
 
 
45432112-2 
   
 
m2 
 
 
Conform 
Devizelor      
f3/f/5/f7 
 
 
238 572,55 
 
 
238 572,55 
 
 
25 zile 
 TOTAL     238 572,55 
lei 
 
 
 
 
 
 
 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
BENEFICIAR 
 
 
 
ANTREPRENOR

5432112-2 
   
 
m2 
 
 
Conform 
Devizelor      
f3/f/5/f7 
 
 
238 572,55 
 
 
238 572,55 
 
 
25 zile 
 TOTAL     238 572,55 
lei 
 
 
 
 
 
 
 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
BENEFICIAR 
 
 
 
ANTREPRENOR