202607231702_21 conectarea apa.signed.semnat.signed.signed.pdf

Anexa nr.25 
la Documentaţia standard nr.69 
din "07" mai 2021 
  
Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.20 
privind achiziţia _ 
Conectarea obiectelor sociale la reteaua de apeduct din 
s.  Clocușna raionul Ocnița _ 
  
"_10__"_04__2026__ 
_s. Clocusna r. Ocnita __ 
(municipiu, oraş)       
  
I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 
  
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
  
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.  _ din data                           
__                                             ,între__Primaria s. Clocusna r. Ocnita ___, 
                                               (denumirea autorităţii contractante) 
cu sediul în   _____satul Clocusna raionul Ocnita___ 
                                                         (localitatea) 
str.___, telefon: _027143373__, fax: _027143297_, IDNO _1007601008122____ reprezentat 
prin __primar  – Bucarciuc Tatiana________________, 
                                  (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, __„Termoconductplast” SRL,______, 
                                                                        (denumirea operatorului economic) 
cu sediul în __ Mun.Chișinău,str P. Ungureanu 22 ____, 
                           (localitatea) 
telefon: __069732666__, fax: __022411264____, IDNO__1007600013213__ autorizat pentru 
activitatea în construcţii: autorizaţia nr._ MD0065064_ din "_06_"_03__2007__, eliberată de _ 
Camera de Licențiere_Nr. 036863 din 14/03/2011_, pe un termen de ___5_ ani, pentru genurile de 
activitate_ „Construcțiile de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnicoedilitare, 
reconstrucții”_, reprezentat prin _ Boris Impărățel,_, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
                       
  
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările- _ Conectarea obiectelor sociale la reteaua deb 
apeduct din s.  Clocușna raionul Ocnița  în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 
detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 
  
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _ 3_ luni și zile_ 0__după primirea
ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar -ordonatorul de 
credite. 
2.2. Gr aficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la 
prezentul contract. 
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 
datorează următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 
neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 
conform caietului de  sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge 
asupra calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritat

lucrărilor stabilite 
conform caietului de  sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge 
asupra calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor 
sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe 
timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum 
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate 
de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din 
ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 
protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite 
condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 
cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi 
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu -se termenele necesare pentru finalizare sau 
remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicita re a 
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 
realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi 
cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcut e, Beneficiarul va aproba sau va respinge 
recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor_2 ani. 
  
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este 
 de_ 93 777.60 (nouazeci si trei mii sapte sute saptezeci si sapte lei, 60bani) _ lei MD, 
inclusiv_(18755.52)__ TVA lei MD. 
  (suma cu cifre şi litere)                                                 (suma cu cifre şi litere) 
3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea 
proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele -verbale de recepție a lucrărilor executate în termen 
de 2. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea sit uaţiei de plată 
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contrav

mediat după verificarea şi acceptarea sit uaţiei de plată 
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită 
imediat. 
3.5. Lucrările nu vor fi considera te finalizate până când procesul -verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost 
executate conform contractului. 
 
 
 
 
3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baz a notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului -verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va 
restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
  
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabili te în contract, 
prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 
contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia 
de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 
materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură  provizorie, fie 
definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la 
dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către 
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi 
completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile 
pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină 
instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul 
prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în 
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detali

talii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul 
prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în 
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica 
data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită 
lipsei acestor documente. 
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă 
la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru  toate operaţiunile executate pe 
şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia 
de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5_% din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului 
după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului -verbal la terminarea lucrărilor în 
cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 
înlăturarea acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi -a înde plinit 
această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate 
în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este af ectată de vicii care ar diminua sau 
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a 
celor explicite în contract. 
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta  timp 
cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asi gura accesul la 
locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 
execuţie pentru examinare şi să i se dea toa te lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 
dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau 
nu încheiat. 
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare 
executării lucrărilor, cu respectarea drept

scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau 
nu încheiat. 
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare 
executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în 
principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 
intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Ben eficiarului trebuie să i se comunice 
numele dirigintelui de şantier atestat tehnico -profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va 
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului s unt nejustificate sau 
inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 
dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 
executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli 
suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor 
terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum ş i materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este 
obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor. 
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la 
dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 
Antreprenorul este o bligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu 
privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile 
cu subantreprenorii şi e ste răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 
subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din

litativ necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din
punct de vedere calitativ. 
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 
poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 
compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 
istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 
respectivă şi  să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest 
fapt. 
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, de şeuri şi lucrări provizorii 
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe 
şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 
4.26. Beneficiarul trebuie să  obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 
aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 
  
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglement ează modalităţile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziţii publice. 
  
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 
stabilite prin graficul general de realizare a  lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 
corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
Antreprenorul trebuie să prezinte, cu oc azia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 
aceştia le vor executa. 
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei 
subcontractări. 
  
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării 
întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contract ate în conformitate cu prevederile 
legislaţiei. 
  
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urm

rilor contract ate în conformitate cu prevederile 
legislaţiei. 
  
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi 
supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele 
necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 
8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, da că acesta este prevăzut 
în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se do vedeşte că materialele nu sunt
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceşt ia au acces tot 
timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale 
prefabricate etc. 
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 
atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze 
şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa 
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile 
clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa 
la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi 
va reface această parte sa u părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost 
de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 
şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 
de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 
proporţional de către aceştia. 
8.8. Lucrările executate de Antre prenor în afara celor prevăzute în contract sau fără 
dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în 
acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul 
trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde 
în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi 
plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesa re şi se presupune că ele corespund 
voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 
8.9. Lucrările încep după 10 zile

or fi 
plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesa re şi se presupune că ele corespund 
voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 
8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 
  
9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de _5__ ani. 
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la 
expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce 
ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de 
către Beneficiar. 
  
10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui t erţ, 
părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați 
să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de 
beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă
Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe 
prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte , precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 
limitări din proprie vină. 
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie 
să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa. 
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 
şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta 
va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 
10.8. Dacă motivele  constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci 

Beneficiar, acesta 
va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 
10.8. Dacă motivele  constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite. 
10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este d in culpa uneia dintre părţile contractante, 
partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% 
până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 
Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere. 
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii 
plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudici u 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau 
prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutare a obligațiilor 
contractuale. 
  
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, 
procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, 
fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor 
cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă 
partea a cărei culpă a fost dovedită. 
  
12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Beneficiarul nu -şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 
economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub 
sechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 
suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a 
refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

mirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a 
refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 
economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris 
celeilalte părţi contractante în termen de 15 zil e motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din 
prezentul contract. 
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care 
va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la  data 
rezoluțiunii contractului. 
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 
sumele care urmează să le plăte ască în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 
daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 
12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 
respectarea prevederilor legale. 
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind 
achizițiile publice; 
b) contractul a făcut obiectul unei modificări subs tanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţii lor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr -o 
decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
  
13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 
prezentului contract: 
a) Caietul de sarcini; 
b) Propunerea tehnică; 
c) Propunerea financiară; 
d) Graficul de executare a lucrărilor ; 
e) Garanția de bună execuție. 
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la 
data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind

semnături de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 
31.12.2026 /recepția finală a lucrărilor.
II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI 
(LA NECESITATE) 
  
  
  
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  
ANTREPRENORUL 
 Termoconductplast” SRL 
BENEFICIARUL 
Primaria s. Clocusna r. Ocnita 
Adresa poştală: Mun.Chișinău,str P. Ungureanu 22 Adresa poştală: s. Clocusna r. Ocnita 
Telefon: 068709000,069245906 Telefon: 027143297 
Cod fiscal: 1007600013213 Cod fiscal: 1007601008122 
Banca: BC“Moldindconbank” Suc.“Onest” Banca: 
Cod: MOLDMD2X319 Cod: TREZMD2X 
IBAN MD47ML000000000222431928 IBAN  
MD23TRPDAY311120A10143AC- 19291.85lei 
MD38TRPDAY311120A08130AB- 10887.61lei 
MD81TRPDAY311120L10837AB- 63598.14lei 
       
 
  
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Anexa nr.1 
la Contractul nr.20 
din "10" 04.2026 
  
SPECIFICAŢII TEHNICE 
  
Nr. Denumirea lucrărilor Cod 
CPV 
Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 
către autoritatea 
contractantă 
Specificarea 
tehnică deplină 
propusă de către 
ofertant 
Standarde 
de referinţă 
1 Conectarea obiectelor 
sociale la reteaua deb 
apeduct din s.  
Clocușna raionul 
Ocnița 
45232100-3 Confom devizului de 
cheltuieli 
Conform devizului 
de cheltuieli 
 
 TOTAL     
 
 
 
 
   
 
 
 
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
 
 
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
Anexa nr.2 
la Contractul nr._20___ 
din "_10__" _04_2026__ 
  
SPECIFICAŢII DE PREŢ 
  
Nr. Denumirea 
lucrărilor 
Cod 
CPV 
Unitatea de 
măsură 
Cantita
tea 
Preţul unitar 
Inclusiv 
TVA 
Suma lei MD, 
Inclusiv TVA 
Termenii 
de 
executare 
1  Conectarea 
obiectelor 
sociale la 
reteaua deb 
apeduct din s.  
Clocușna 
raionul Ocnița 
(gradinita de 
copii, centrul 
cultural, cladirea 
granicerilor, 
gimnaziu) 
 
45232100-3 Conform 
devizului de 
cheltuieli 
2 18755.52 93 777.60  
 TOTAL   2 18755.52 93 777,60 30.06.2026 
   
 
 
 
 
 
 
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
 
 
 
ANTREPRENOR BENEFICIAR