202607211456_Contract de antrepriză Electromontaj-Nord.pdf
Pag. 1
Anexa nr. 25
la Documentația standard nr.115
din 15 septembrie 2021
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 20
privind achiziţia de mică valoare
I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIE)
“10” iulie 2026 mun.Bălți
(localitatea)
PĂRȚILE CONTRACTANTE
Beneficiar Antreprenor
Centrul de păstrare combustibil al AN
reprezentat legal prin șef centru Alexei CUCU ,
în calitate de Beneficiar, IDNO 1006601002673,
pe de o parte,
SA “ELECTROMONTAJ-NORD”
reprezentat legal prin administrator Serghei
BELINSCHI, în calitate de Antreprenor,
IDNO 1003602007238, pe de altă parte,
ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul se obligă să execute lucrările de instalații electrice pentru înlocuirea panoului de
distribuție și montarea aparatajului electric de protecție , în conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile
tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică de mica valoare, în baza procesului-
verbal grupului de lucru al Beneficiarului nr. 17/26 din 08.07.2026.
2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:
a) Formularul contractului;
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară;
c) Scrisoare de garanție.
3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL.
3.2. Prețul prezentului contract este de 23597,24 lei (douăzeci și trei mii cinci sute nouăzeci și
șapte lei 24 bani) MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează:
– valoarea fără TVA: 23597,24 lei MDL;
– TVA 20%: 4719,45 lei MDL;
– valoarea totală cu TVA: 28316,68 lei (douăzeci și opt mii trei sute șaisprezece lei 68 bani)
cMDL.
3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor -
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de 10
zile.
3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3
zile de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată
definitive de către Beneficiar . Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate
conform co
Pag. 1–2
rările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 4. DURATA DE EXECUȚIE 4.1. Durata d e execuţie a prezentului contract este de 10 zile lucrătoare , începând de la data prevăzută în Ordinul de începere. 4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: - obținerea autorizației de construire de către Beneficiar; - semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care împiedică realizarea obiectului prezentului contract. 4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a acestuia. 4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează din culpa sa. 4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: a) generate de Beneficiar; b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările î n mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antrepre norului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor contractate. 5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 5.1. Terminarea lucrăr
Pag. 2–3
crărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor contractate. 5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 5.1. Terminarea lucrărilor 5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor. 5.2. Înştiinţarea de Recepţie 5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminrea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație. 5.2.2. În cazul în care Comi sia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu -se şi termenele pentru remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penal ități în condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale. 5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepţia. 5.2.4. Beneficiarul va proceda la rec epţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform termenului stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative. 6. REMEDIEREA DEFECTELOR 6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. 6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, cât şi î
Pag. 3
pamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. 6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative. 7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare. 7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în te rmenele stab ilite în contract, cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de construire. 7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care n ecesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, pr ecum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de șantier. 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract. 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la ca re acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
Pag. 3–4
a va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la ca re acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vi cii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Befeciarului desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţi a de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 7.11. Dacă Antrepre norul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin ex ecutarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţ
Pag. 4–5
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile car e reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contr actului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile. 7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului. 7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract. 7.21. Antre prenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile actelor normative. 7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 8. MODIFICĂRI Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice , prin aco
Pag. 5
I Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice , prin acord adiţional la prezentul contract. 9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice. 9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018). 10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie furnizarea c ătre Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel în cât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor s ubcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar. 10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioa da de execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea obţinerii acordului Beneficiarului într -un termen rezonabil şi ca re nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi. 10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire. 10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 11. FORȚA DE MUNCĂ Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securității şi sănătății în muncă. 12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA
Pag. 5–6
jării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securității şi sănătății în muncă. 12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materia lele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate. 12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 12.8. Lucrările executate de A ntreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenoru l trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi ne cesare şi se presupune c
Pag. 6–7
enea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi ne cesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de 24 luni. 13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: a) utilizării de materiale, ins talaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în baza contractului. 13.4. Defect ele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într -un proces -verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova. 14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limităr
Pag. 7
ea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de dau ne-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în cadrul termenului convenit de parți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor penalitați de întârziere în cuantum de: 0,01 % zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 0,1% din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție. 15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul. 15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul. 15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către
Pag. 7–8
ntului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți și încheierea unui acord adiţional la contract. 15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 0,1 % din prețul contractul ui, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. 15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice. 15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui acciden t sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare. 16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 0 % din valoarea de deviz a contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie: a) prin virament bancar sau printr -un instrument de garantare , emis, în condiţiile legii , de o societate bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într - un cont disponibil distinct. Suma iniţială care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea de deviz a contractului. 16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 16.4. Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii stabili
Pag. 8–9
norul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 16.4. Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia. 16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care: a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele normative; b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la pct. 16.3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor. 16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. 17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 5 zile, fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente. 17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, m ăsurarea și testarea, conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) Beneficiarul nu -şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; a) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; • c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 3.3 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: • a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichi
Pag. 9
mposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 3.3 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: • a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; • b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor; • c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; • d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract; • e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. • 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efec te depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezili eze contractul. 3.4 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract. 3.5 18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 3.6 18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 3.7 18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 3.8 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 3.9 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 3.10 a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 3.11 b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr
Pag. 9–10
al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare
gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr -o decizie a unei
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
19. DISPOZIȚII FINALE
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității c ontractului să convină
asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului. Modifică rile şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în
cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor
normative.
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sa le stipulate în
prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.
19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică
egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor.
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data
aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform
prevederilor legale şi intră în vigoare la data notific ării Beneficiarului cu privire la începerea
activităţii Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a
obligaţiilor de către ambele părţi.
19.5. Contractul operează valabil până la data de 31 decembrie 2026, între parți, potrivit legii,
ofertei și documentatiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la ep uizarea
convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.
II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)
3
4
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
TREZMD2X
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR
_________________ Alexei CUCU
___________________Serghei BELINSCHI
„10” iulie 2026 „10” iulie 2026
BENEFICIAR
ANTREPRENOR
SA “ELECTROMONTAJ-NORD”
Centrul de păstrare combustibil al AN
Adresa poştală: mun.Bălţi, str.Sofiei, 12
Adresa poştală: mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare,
191A
Telefon/fax: 0-231-464-35; 0-231-425-97 Telefon: 023122463
IBAN: MD81TRPBAB313120A00844AC
Cod fiscal: 1006601002673 Cod fiscal: 1003602007238/TVA 1200669
Banca: Ministerul Finanţelor Trezoreria deStat Banca: B.C. „Moldindconbank” S.A.
Adresa poştală a băncii: Cod IBAN: MD96ML000000222462100119
Pag. 10–11
Cod fiscal: 1003602007238/TVA 1200669 Banca: Ministerul Finanţelor Trezoreria deStat Banca: B.C. „Moldindconbank” S.A. Adresa poştală a băncii: Cod IBAN: MD96ML000000222462100119 MOLDMD2X321 Anexa nr. 1 la contractul nr.20 din „10” iulie 2026 SPECIFICAŢII TEHNICE Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 Lucrări de instalații electrice pentru înlocuirea panoului de distribuție și montarea aparatajului electric de protecție 45310000-3 Lucrari de montare Demontarea dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350; Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare; Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350; Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250; Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm²; Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm²; Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm² Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm² Buclă de masă Ø8 Lucrari de montare Demontarea dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350; Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare; Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350; Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250; Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm²; Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm²; Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm² Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm² Buclă de masă Ø8
Pag. 11–14
²;
Deconectarea firelor
conductorilor sau a
cablurilor la cleme,
sectiune pina la: 16 mm²
Conectarea firelor
conductorilor sau a
cablurilor la cleme,
sectiune pina la: 16 mm²
Buclă de masă Ø8
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
___________________ Serghei BELINSCHI _________________ Alexei CUCU
Anexa nr. 2
la contractul nr. 20
din „10” iulie 2026
SPECIFICAŢII DE PREŢ
Nr.
Denumirea
lucrărilor
Cod CPV
Unitatea
de
măsură
Canti-
tatea
Preţul
unitar
fără TVA
Suma lei
MD, cu
TVA
Termenii de
executare
1
Lucrări de instalații
electrice pentru
înlocuirea panoului
de distribuție și
montarea aparatajului
electric de protecție
45310000-3 lucrări 1
23597-24
28316-68
10 zile
lucrăroare de
la data
prevăzută în
ordinul de
începere
TOTAL
23597-24 28316-68
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
________________ Serghei BELINSCHI _________________ Alexei CUCU
Centru de pastrare combustibil
al AN pe str. Sofiei m.Balti
WinСмета2000
Formular Nr.3
(denumirea obiectivului)
DEVIZ LOCAL № 3199
Lucrari de electromontaj
Valoarea de deviz 28 316,68 lei
Intocmit in preţuri curente
№
crt.
Simbol norme
şi Cod
resurse
Denumire lucrări şi cheltuieli
U.M.
Cantitate
conform
datelor din
proiect
Valoarea de deviz, lei
Pe unitate
de măsură
Total
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse № 3199:
Manopera:
1. 1 Muncitor h-om 39,292 94,60 3 223,873
2. 7137010011510 Electromontor h-om 0,900 94,60 85,140
Total manopera 3 309,01
Materiale:
1. 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 3,660 12,00 43,920
2. 18 Intrerupator automat BA 47-29/1P/ buc 5,000 27,65 138,250
3. 54 Контур заземления д 8 m 2,000 11,75 23,500
4.
5440089
Banda adeziva izolatoare pe compound
policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,
grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
kg 0,162 180,00 29,160
5. 5564452111 Автоматический выключатель с
электроннным расцепителем 250А buc 3,000 3 000,00 9 000,000
6. 5564452129 Автомат ВА47-29 трехфазный buc 2,000 110,00 220,000
7. 5564452131 Автомат ВА47-100 трехфазный buc 1,000 385,00 385,000
8. 8884655 Panou de distributie buc 1,000 6 420,00 6 420,000
Total materiale de construcţii 16 259,83
Utilaje de construcţii:
1. 040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric
(de curent continuu) h-ut. 1,230 50,00 61,500
2. 100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii
mobile de compresare h-ut. 0,220 35,00 7,700
3. 330206 Masini de gaurit electrice h-ut. 0,160 35,00 5,600
4. 350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare
electrica h-ut. 0,890 35,00 31,150
Total utilaje de construcţii 105,95
Total:
Cheltuieli directe lei 2
Pag. 14–16
. 0,160 35,00 5,600
4. 350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare
electrica h-ut. 0,890 35,00 31,150
Total utilaje de construcţii 105,95
Total:
Cheltuieli directe lei 23 597,24
TVA 20,00 % 4 719,45
Total deviz: 28 316,68
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
___________________ Serghei BELINSCHI _________________ Alexei CUCU
WinСмета2000
Formular Nr.5
Investitor
Obiect
Centru de pastrare combustibil al AN pe str. Sofiei
m.Balti
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 3199
Lucrari de electromontaj
(formular desfăşurat)
№
crt.
Simbol
norme şi
Cod resurse
Denumire lucrări, cheltuieli şi
resurse
U.M.
Consum de
resurse pe
unitate de
măsură
Valoare, lei
Pe unitate de
măsură
Total
—————
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de montare
1 08-03-
573-4
п.
К=0,50
Demontarea dulap (pupitru) de
comanda suspendat, inaltime,
latime si adincime, mm, pina la
600х600х350
buc
112,10
—————
112,10
1 Muncitor h-om 2,370 94,60 112,101
2 RpEP23
A
п.
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
Demontarea intrerupatorului in
punct de alimentare
buc
14,19
—————
14,19
713701001
1510
Electromontor h-om 0,150 94,60 14,190
3 08-03-
573-4
п.
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
Dulap (pupitru) de comanda
suspendat, inaltime, latime si
adincime, mm, pina la
600х600х350
buc
267,40
—————
224,20
1 Muncitor h-om 2,370 94,60 224,202
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc
electric (de curent continuu) h-ut. 0,710 50,00 35,500
100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la
statii mobile de compresare h-ut. 0,220 35,00 7,700
4 08-03-
575-1
п.
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare
buc
105,95
—————
105,95
1 Muncitor h-om 1,120 94,60 105,952
5 08-03-
526-2
п.
Automat mono-, bi-, tripolar,
montat pe constructii pe perete
sau coloana, curent pina la 100
buc
240,85
—————
219,47
1 2 3 4 5 6 7
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
1 Muncitor h-om 2,320 94,60 219,472
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound
policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30
mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm
inclusiv
kg 0,036 180,00 6,480
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc
electric (de curent continuu) h-ut. 0,130 50,00 6,500
330206 Masini de gaurit electrice h-ut. 0,040 35,00 1,400
350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de
actionare electrica h-ut. 0,200 35,00 7,000
6 08-03-
526-3
п.
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
Automat mono-, bi-, tripolar,
montat pe constructii pe perete
sau coloana, curent pina la 250
buc
299,25
—————
261,10
1 Muncitor h-om 2,760 94,60 261,096
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,220 12,00 14,640
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound
policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30
mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm
inclusiv
kg 0,042 180,00 7,560
040502 Instalatii pentr
Pag. 16–17
12,00 14,640
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound
policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30
mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm
inclusiv
kg 0,042 180,00 7,560
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc
electric (de curent continuu) h-ut. 0,130 50,00 6,500
330206 Masini de gaurit electrice h-ut. 0,040 35,00 1,400
350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de
actionare electrica h-ut. 0,230 35,00 8,050
7 08-02-
144-4
п.
К=0,50
Deconectarea firelor conductorilor
sau a cablurilor la cleme, sectiune
pina la: 35 mm2
100 buc
808,83
—————
808,83
1 Muncitor h-om 17,100 94,60 808,830
8 08-02-
144-4
п.
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
Conectarea firelor conductorilor
sau a cablurilor la cleme, sectiune
pina la: 35 mm2
100 buc
1 617,66
—————
1 617,66
1 Muncitor h-om 17,100 94,60 1 617,660
9 08-02-
144-3
п.
К=0,50
Deconectarea firelor conductorilor
sau a cablurilor la cleme, sectiune
pina la: 16 mm2
100 buc
718,96
—————
718,96
1 Muncitor h-om 15,200 94,60 718,960
10 08-02-
144-3
п.
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
Conectarea firelor conductorilor
sau a cablurilor la cleme, sectiune
pina la: 16 mm2
100 buc
1 437,92
—————
1 437,92
1 2 3 4 5 6 7
1 Muncitor h-om 15,200 94,60 1 437,920
11
п.
К=1,00
Контур заземления д8
m
11,75
—————
0,00
54 Контур заземления д 8 m 1,000 11,75 11,750
2. Valoare utilajului
12 Material
п.
К=1,00
Panou de distributie
buc
6 420,00
—————
0,00
8884655 Panou de distributie buc 1,000 6 420,00 6 420,000
13
п.
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
Intrerupator automat BA 47-
29/1P/
buc
27,65
—————
0,00
18 Intrerupator automat BA 47-29/1P/ buc 1,000 27,65 27,650
14 Цена
поставщ
ика
п.
К=1,00
Автомат ВА47-29 трехфазный
buc
110,00
—————
0,00
556445212
9
Автомат ВА47-29 трехфазный buc 1,000 110,00 110,000
15 Цена
поставщ
ика
п.
К=1,00
Автомат ВА47-100 трехфазный
buc
385,00
—————
0,00
556445213
1
Автомат ВА47-100 трехфазный buc 1,000 385,00 385,000
16
п.
К=1,00
Автоматический выключатель с
электронным расцепителем
250А
buc
3 000,00
—————
0,00
556445211
1
Автоматический выключатель с
электроннным расцепителем 250А buc 1,000 3 000,00 3 000,000
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
__________________ Serghei BELINSCHI _________________ Alexei CUCU
Pag. 17–19
м расцепителем 250А buc 1,000 3 000,00 3 000,000
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
__________________ Serghei BELINSCHI _________________ Alexei CUCU
WinСмета2000
Centru de pastrare combustibil
al AN pe str. Sofiei m.Balti
Formular Nr.7
(denumirea obiectivului)
DEVIZ LOCAL № 3199
Lucrari de electromontaj
Valoarea de deviz 28 316,68 lei
Intocmit in preţuri curente
№
crt.
Simbol norme
şi Cod
resurse
Lucrări şi cheltuieli
U.M.
Cantitate
conform
datelor din
proiect
Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de
măsură
————
incl. salariu
Total
—————
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de montare
1 08-03-
573-4
п.
К=0,50
Demontarea dulap (pupitru) de
comanda suspendat, inaltime,
latime si adincime, mm, pina la
600х600х350
buc 1,000
112,10
—————
112,10
112,10
—————
112,10
2 RpEP23A
п.
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
Demontarea intrerupatorului in
punct de alimentare
buc 6,000
14,19
—————
14,19
85,14
—————
85,14
3 08-03-
573-4
п.
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
Dulap (pupitru) de comanda
suspendat, inaltime, latime si
adincime, mm, pina la
600х600х350
buc 1,000
267,40
—————
224,20
267,40
—————
224,20
4 08-03-
575-1
п.
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
Dispozitiv sau aparat demontat
inainte de transportare
buc 7,000
105,95
—————
105,95
741,66
—————
741,66
5 08-03-
526-2
п.
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
Automat mono-, bi-, tripolar,
montat pe constructii pe perete
sau coloana, curent pina la 100
buc 1,000
240,85
—————
219,47
240,85
—————
219,47
6 08-03-
526-3
п.
К=З=1,00;
Automat mono-, bi-, tripolar,
montat pe constructii pe perete
sau coloana, curent pina la 250 buc 3,000
299,25
—————
261,10
897,74
—————
783,29
1 2 3 4 5 6 7
М=1,00;
Ш=1,00
7 08-02-
144-4
п.
К=0,50
Deconectarea firelor
conductorilor sau a cablurilor la
cleme, sectiune pina la: 35 mm2
100 buc 0,240
808,83
—————
808,83
194,12
—————
194,12
8 08-02-
144-4
п.
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
Conectarea firelor conductorilor
sau a cablurilor la cleme,
sectiune pina la: 35 mm2
100 buc 0,240
1 617,66
—————
1 617,66
388,24
—————
388,24
9 08-02-
144-3
п.
К=0,50
Deconectarea firelor
conductorilor sau a cablurilor la
cleme, sectiune pina la: 16 mm2
100 buc 0,260
718,96
—————
718,96
186,93
—————
186,93
10 08-02-
144-3
п.
К=З=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00
Conectarea firelor conductorilor
sau a cablurilor la cleme,
sectiune pina la: 16 mm2
100 buc 0,260
1 437,92
—————
1 437,92
373,86
—————
373,86
11
п.
К=1,00
Контур заземления д8
m 2,000
11,75
—————
0,00
23,50
—————
0,00
Cheltuieli directe lei 3 511,54
Asigurare sociala 24,00 % 794,16
Total 100,00 + 4 305,71
Cheltueli de trransport 8,00 % 7,73
Total 100,00 + 4 313,43
Cheltuieli pentru depozitare 2,
Pag. 19–21
ieli directe lei 3 511,54
Asigurare sociala 24,00 % 794,16
Total 100,00 + 4 305,71
Cheltueli de trransport 8,00 % 7,73
Total 100,00 + 4 313,43
Cheltuieli pentru depozitare 2,00 % 1,93
Total 100,00 + 4 315,36
Cheltuieli de regie 76,00 % 2 514,85
Total 100,00 + 6 830,21
Beneficiu de deviz 6,00 % 409,81
Total Lucrari de montare
7 240,03
Incluziv salariu 3 309,01
2. Valoare utilajului
12 Material
п.
К=1,00
Panou de distributie
buc 1,000
6 420,00
—————
0,00
6 420,00
—————
0,00
13
п.
К=З=1,00;
Intrerupator automat BA 47-
29/1P/
buc 5,000
27,65
—————
0,00
138,25
—————
0,00
1 2 3 4 5 6 7
М=1,00;
Ш=1,00
14 Цена
поставщи
ка
п.
К=1,00
Автомат ВА47-29 трехфазный
buc 2,000
110,00
—————
0,00
220,00
—————
0,00
15 Цена
поставщи
ка
п.
К=1,00
Автомат ВА47-100
трехфазный
buc 1,000
385,00
—————
0,00
385,00
—————
0,00
16
п.
К=1,00
Автоматический выключатель
с электронным расцепителем
250А
buc 3,000
3 000,00
—————
0,00
9 000,00
—————
0,00
Cheltuieli directe lei 16 163,25
Cheltuieli de depozitare 1,20 % 193,96
Total Valoare utilajului
16 357,21
Incluziv salariu 0,00
Cheltuieli directe lei 23 597,24
TVA 20,00 % 4 719,45
Total deviz: 28 316,68
Incluziv salariu 3 309,01
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
___________________ Serghei BELINSCHI _________________ Alexei CUCU
От __09-07-2026 № __13/26___
На № ________ от ________
Către: Centrul de păstrare combustibil al AN
Adresa poștală: mun.Bălți,str.Sofiei,12
Telefon/fax:0-231-464-35;0-231-425-97
IBAN: MD81TRPBAB313120A008844AC
De la :SA «Electromontaj-Nord”
Adresa poștală: mun.Bălți str.Ștefan cel Mare,191A
Telefon/e-mail: 078612915 / [email protected]
IBAN: MD96ML000000222462100119
Scrisoare de garanție
Prin prezenta, ,, SA «Electromontaj-Nord” garantează calitatea și buna funcționare a lucrărilor de
electromontaj.
Garanția se extinde strict asupra lucrărilor de instalare și conexiune electrică executate de
antreprenor și nu vizează performanța tehnică internă sau defectele de fabrică ale utilajului
(intrerupatoare de sarcina, intrerupatoare automate) . În cazul unor defecțiuni generate de execuția
lucrărilor, antreprenorul își asumă responsabilitatea pentru remedierea acestora.
Perioada de garanție pentru lucrări este de 24 luni.
Administrator: Belinschi Serghei Data: 09 iulie 2026
Акционерное общество
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-НОРД»
MD 3101 Republica Moldova
mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 191A
c/f: 1003602007238; TVA: 1200669
IBAN:MD96ML000000222462100119 «Moldindconbank» S.A.
filiala din or. Bălţi IVR MOLDMD2X321
tel.: (231) 2-60-71; fax: (231) 2-24-63
E-mail: electr
Pag. 21
n cel Mare 191A c/f: 1003602007238; TVA: 1200669 IBAN:MD96ML000000222462100119 «Moldindconbank» S.A. filiala din or. Bălţi IVR MOLDMD2X321 tel.: (231) 2-60-71; fax: (231) 2-24-63 E-mail: [email protected] МД-3101 Республика Молдова мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре 191А ф/к: 1003602007238; код НДС: 1200669 IBAN:MD96ML000000222462100119 «Молдиндконбанк» филиал в г. Бэлць МФО MOLDMD2X321 тел.: (231) 2-60-71; факс: (231) 2-24-63 E-mail: [email protected] Societate pe acţiuni «ELECTROMONTAJ-NORD»
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.