anexa nr. 26 - contract-model.signed.pdf
Pag. 1
Anexa nr. 26
CONTRACT – MODEL
CONTRACT nr. _____________
de achiziție publică de servicii de proiectare de valoare mică
I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIE)
Obiectul achiziției: Servicii de proiectare „Lucrări de amenajare a poligonului pentru desfășurarea
probei practice a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule din categoria A
amplasat, în mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28”
Cod CPV: 79930000-2
Data aplicării ultimei semnături mun. Chișinău
Beneficiar Prestator
Instituția Publică „ Agenția Servicii Publice ”,
reprezentată prin
________________________________________,
(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza Statutului,
denumit (a) în continuare Beneficiar,
IDNO 1002600024700, data înregistrării în
Registrul de stat al persoanelor juridice:
19.07.2017, pe de o parte,
_________________________________________,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin ___________________________,
(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza ______________________,
(statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit (a) în continuare Prestator,
_________________________________________,
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de altă parte,
ambii (denumiți în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Achiziționarea Serviciilor de proiectare „Lucrări de amenajare a poligonului pentru desfășurarea
probei practice a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule din categoria A amplasat,
în mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28”, denumite în continuare „Servicii”, conform procedurii de achiziție
publică de valoare mică nr. ___________________ din ___________________, în conformitate cu
prevederile Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 870/2022, în baza D eciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. _______ din
___________________.
1.2. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile de proiectare în conformitate cu parametrii
tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atri buire și caietul de
sarcini.
1.3. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze serviciile de proiectare prestate de
Prestator.
1.4. Calitatea Serviciilor se atestă prin respectarea legislației, documentelor normative și standardelor de
stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.
2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
a) Formularul contractului;
b) Caietul de sarcini – Anexa nr. 1;
c) Propunerea tehnică și propunerea financiară (Devizul de cheltuieli) – Anexa nr. 2;
d) Graficul prestare a Serviciilor, aprobat de amb
Pag. 1–2
ormularul contractului; b) Caietul de sarcini – Anexa nr. 1; c) Propunerea tehnică și propunerea financiară (Devizul de cheltuieli) – Anexa nr. 2; d) Graficul prestare a Serviciilor, aprobat de ambele Părți (după caz) – Anexa nr. 3; e) Acordul de asociere (după caz) – Anexa nr. 4; f) Garanția de bună execuție a Contractului. 2.2. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în punctul 2.1. 2.3. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Presta torul se obligă să presteze S erviciile prevăzute în prezentul C ontract, să transmită Beneficiarului documentația de proiect, precum și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. 2.4. Beneficiarul se obligă prin prezentul Contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării Serviciilor de proiectare, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract. 2.5. În rezultatul prestării Serviciilor Prestatorul transmite Beneficiarului Proiect de execuție „ Lucrări de amenajare a poligonului pentru desfășurarea probei practice a examenului pentru obți nerea dreptului de a conduce vehicule din categoria A, amplasat în mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28” (numit în continuare – „Proiect de execuție”) și documentația de deviz. 3. TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE 3.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de elaborare a documentației de proiect și deviz, în termen de 90 de zile calendaristice din data semnării Contractului , inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea devizului și proiectului de execuție pe fiecare compartiment, cu preze ntarea avizelor de verificare și în conformitate cu graficul de prestare (după caz). 3.2. În faza de elaborarea a documentației de proiect, Prestatorul va prezenta spre aprobare către Beneficiar conceptul soluțiilor de reparație pentru care s -a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico -economică. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor (ulterior și pentru lucrările de întreținere). 3.3. Prestatorul prezintă Beneficiarului documentația de proiect și deviz în limba română , în volum de 3 exemplare pe suport de hârtie și varianta electronică (fișier în format PDF). 3.4. Serviciile se consideră prestate și Proiectul se consideră preda t definitiv Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, verificată (expertizată tehnic după caz) în conformitate cu actele normative , Actului de predare -primire, facturii fiscale emisă prin SIA „e -Factura” și acceptarea acestora fără obiecții de către Beneficiar. 4. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ 4.1. Prețul Serviciilor de proiectare conform
Pag. 2–3
re -primire, facturii fiscale emisă prin SIA „e -Factura” și acceptarea
acestora fără obiecții de către Beneficiar.
4. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ
4.1. Prețul Serviciilor de proiectare conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.
4.2. Suma totală a prezentului Contract constituie: _________________________ lei, inclusiv/fără TVA.
(suma cu cifre și litere)
4.3. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar: în termen de până la 20 (douăzeci) de zile lucrătoare
după prestarea Serviciilor, prezentarea documentelor indicate în pct. 3.4. al prezentului Contract și
acceptarea acestora fără obiecții de către Beneficiar.
4.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul
Contract.
5. STANDARDE
5.1. Serviciile de proiectare prestate în baza C ontractului vor respecta standardele stabilite de către
Beneficiar în cerințele Caietului de sarcini.
5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau
alte reglementări autorizate în Republica Moldova.
6. RESPONSABILITĂŢILE BENEFICIARULUI
6.1. Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Prestatorului orice informații necesare pentru
îndeplinirea Contractului.
6.2. Beneficiarul pe parcursul derulării Contractului de achiziție publică are obligația de a se implica activ
prin intermediul reprezentanților acestuia, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea în perioada de
prestare a Serviciilor, care sunt în responsabilitatea Beneficiarului și de care depind îndeplinirea
obligațiilor contractuale ale Prestatorului.
6.3. Beneficiarul are obligația de a furniza Prestatorului toate autorizațiile și avizele pe care le deține,
conform prevederilor legale, dacă nu s-a prevăzut altfel în Caietul de sarcini.
6.4. Beneficiarul va asigura asistența, dacă este cazul, pentru obținerea de către Prestator a oricăror
acorduri, avize și autorizații sau aprobări necesare potriv it actelor normative , în sc opul îndeplinirii
prevederilor Contractului.
7. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI
7.1. Prestatorul are obligația de a presta, în conformitate cu prevederile legale , S erviciile prevăzute în
Contract, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fără erori sau omisiuni
ale proiectului care să genereze ulterior lucrări suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate și care
pot leza obligațiile financiare ale Beneficiarului.
7.2. Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea Serviciilor și de a asigura toate resursele necesare
(umane, materiale, echipamente sau de altă natură), pentru executarea Contractului, în măsura în care
obligația de a le furniza este prevăzută expres în Contract sau poate fi d edusă în mod rezonabil din
prevederile acestuia.
7.3. Prestatorul poartă întreaga responsabilitate pentru prestarea Serv
Pag. 3
obligația de a le furniza este prevăzută expres în Contract sau poate fi d edusă în mod rezonabil din prevederile acestuia. 7.3. Prestatorul poartă întreaga responsabilitate pentru prestarea Serviciilor în conformitate cu prevederile Contractului încheiat. De asemenea, acesta răspunde pentru siguranța tuturor operațiunilor și a metodelor de prestare utilizate, precum și pentru calificarea și competența personalului implicat pe întreaga durată a Contractului. 7.4. Asumându-și toate responsabilitățile ce decurg din conținutul Contractului cât și a prevederilor legale, Prestatorul are cel puțin următoarele obligații și răspunderi: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției; b) asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale; c) răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta, inclusiv pentru viciile ascunse; d) soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate de către specialiștii verificatori de proiecte atestați, suportând cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a avizului negativ; e) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor precum și documentația privind post utilizarea construcțiilor dacă s-a stabilit astfel; f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinate pe ntru lucrările aferente cerințelor și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea; g) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea Beneficiarului; h) participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate; i) asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente; î) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția lucrărilor. 7.5. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, asumându-și toate responsabilitățile și garanțiile ce decurg atât din conținutul Contractului cât și a prevederilor actelor normative. 7.6. Prestatorul va depune diligența necesară și va acționa cu promptitudine pentru a da curs solicitărilor transmise de Beneficiar, care decurg din natura prezentului Contract, inclusiv , dar f
Pag. 3–4
7.6. Prestatorul va depune diligența necesară și va acționa cu promptitudine pentru a da curs solicitărilor transmise de Beneficiar, care decurg din natura prezentului Contract, inclusiv , dar fără a se limita la obligația ce îi revine de a răspunde la solicitările de clarificare ale Beneficiarului. Termenele de răspuns la solicitări nu vor depăși 5 (cinci) zile lucrătoare. 7.7. Prestatorul are obligația de a actualiza devizul general întocmit la faza de proiectare, ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu prevederile legale, fără costuri suplimentare în sarcina Beneficiarului. 7.8. În perioada de execuție a lucrărilo r, Prestatorul va transmite Beneficiarului rapoarte de activitate privind serviciile de asistență tehnică prestate (dacă este cazul). Înainte de recepția la terminarea lucrărilor, Prestatorul va transmite Beneficiarului raportul la terminarea lucrărilor pr ivind asistența tehnică acordată pe parcursul execuției lucrărilor și va prezenta în fața comisiei de recepție punctul de vedere privind execuția lucrărilor. La recepția finală, Prestatorul va transmite Beneficiarului raportul final privind asistența tehnică acordată în perioada de garanție, dacă este cazul. 7.9. Proiectul va respecta prevederile reglementărilor tehnice și actelor normative referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor și alte standarde menționate în Caietul de sarcini. Actele normative vor fi cele în vigoare la data proiectării. 8. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 8.1. Beneficiarul are obligația de a verifica modul de prestare a S erviciilor și furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu actele normative și cu prevederile prezentului Contract. 8.2. Beneficiarul are dreptul de a verific a periodic modul de prestare a S erviciilor și documentele pe parcursul furnizării/întocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu c erințele din C aietul de sarcini. Acestea se pot numi verificări de parcurs și se vor concretiza prin întocmirea unui proces-verbal în care se va menționa rezultatul verificărilor, inclusiv eventuale recomandări. 8.3. În cazul în care reprezentanții Beneficiarului însărcinați cu verificările conform punctului 8.2. de mai sus constată că, S erviciile nu au fost prestate și/sau documentele nu au fost furnizate în conformitate cu solicitările Beneficiarului și prevederile Contractului, vor consemna aspectele semnalate în procesul- verbal menționat la punctul 8 .2. și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator stabilind inclusiv , termenul acordat pentru remedieri. 9. DERULARE 9.1. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul conven it de Părți , conform punctului 3.1 din prezentul Contract. 9.2. Cu excepția prevederilor de la capitolul 10 ., nerespectarea de către Prestator a termenelor de prestare a Serviciilor / predare a documentației de proiectare sau a altor obligații contractuale conferă Beneficiarului dreptul de a aplica penalități de înt
Pag. 4
area de către Prestator a termenelor de prestare a Serviciilor / predare a documentației de proiectare sau a altor obligații contractuale conferă Beneficiarului dreptul de a aplica penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile capitolului 14. 10. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT 10.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului Părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților). 10.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile calendaristice) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării Contractului. 10.3. Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe. 11. MODIFICĂRI 11.1. Pe durata valabilității Contractului, orice modificare se va realiza conform legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, prin încheierea unui Acord adițional semnat de ambele Părți. 12. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 12.1. Ajustarea prețului Contractului, pe perioada valabilității sale, se va efectua în conformitate cu prevederile legale aplicabile domeniului achizițiilor publice. 13. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE 13.1. Serviciile de proiectare se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă: a) cantitatea Serviciilor de proiectare corespunde informației indicate în Anexele nr. 1 - 3 ale prezentului Contract; b) calitatea serviciilor de proiect are corespunde informației indicate în Anexa nr. 1, documentelor de însoțire, conform pct. 3.4. din Contract și documentelor normative și standardelor de stat. 14. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 14.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor de proiectare prestate sunt înaintate Prestato rului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 20 (douăzeci) de zile calendaristice de la data recepționării, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.
Pag. 4–5
momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 20 (douăzeci) de zile calendaristice de la data recepționării, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. 14.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor de proiectare prestate sunt înaintate Presta torului în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și a specialiștilor verificatori de proiecte atestați. 14.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată. 14.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen restrâns, să le înlăture potrivit cerințelor Contractului. 14.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea serviciilor de proiectare în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 14.6. Pentru refuzul de a presta Serviciile de proiectare prevăzute în prezentul Contract sau pentru prestarea necorespunzătoare a acestora, Prestatorului i se reține garanția de bună execuție constituită conform prevederilor prezentului Contract, iar în caz , dacă garanția de bună execuție nu este prevăzută pentru prezentul Contract, Prestatorului i se aplică o penalitate în mărime de 15,0 % din suma totală a Contractului. 14.7. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor de proiectare, Prestatorul suportă p lata penalității în valoare de 0,5 % din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15,0% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea prestării Serviciilor sau întârzierea înlăturării neajunsur ilor aferente prestării acestora depășește 10 (zece) zile calendaristice, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. În caz dacă Beneficiarul acceptă explicația Prestatorului, întârzierile menționate nu se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile, aplicându -se Prestatorului doar penalitățile expuse supra. În caz contrar se consideră ca refuz de presta Serviciile, iar Prestatorului i se reține garanția de bună execuție/ i se aplică penalitatea prevăzută la pct. 14.6. Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din orice plăți ale Serviciilor prestate de către Prestator, în conformitate cu actele normative, notificând Prestatorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul. 14.8. Pentru achitarea cu întârziere a Serviciilor, Beneficiarul poartă plata penalității în valoare de 0,1 % din suma Serviciilor neachitate în termen, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 2,0 % din suma totală a prezentului Contract. 14.9. În cazul devierii de la calitatea Serviciilor, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de Partea vinovată. 15. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI DE SERVICII 15.1. Prestatorul, la data
Pag. 5–6
de la calitatea Serviciilor, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de Partea vinovată. 15. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI DE SERVICII 15.1. Prestatorul, la data semnării C ontractului, va transfera la con tul de decontare al Beneficiarului, garanția de bună execuție constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a Contractului, în cuantum de 15,0 % din suma totală a Contractului. 15.2. În cazul în care, pe durata executării Contractului, valoarea acestuia se majorează, Prestatorul este obligat să actualizeze garanția de bună execuție în conformitate cu noua valoare a Contractului de achiziție publică. 15.3. Restituirea garanției de bună execuție a Contractului: după executare a integral și fără obiecții din partea Beneficiarului a Contractului, în termen de 21 (douăzeci și una) de zile calendaristice, în conformitate cu prevederile actelor normative. 15.4. Benefic iarul va reține garanția de bună execuție, în condițiil e prevăzu te de capitolul 14. „RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI” al prezentului Contract. 16. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 16.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Serviciile achiziționate, b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini. 17. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 17.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților. 17.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de: a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile de proiectare prevăzute în prezentul Contract; b) nerespectare de către Prestator a termenelor de executare stabilite; c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; d) nesatisfacerea de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract; e) în cazurile stabilite la pct. 17.9. 17.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului conform pct. 17.1. și 17.2. este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată. 17.4. Partea înștiințată conform pct. 17.1. și 17.2. este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept. 17.5. Prestatorul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă: a) Beneficiarul nu -și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin ac easta pune Prestatorul în situația de a nu putea presta Serviciile; b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; c) Beneficiarul notifică Prestatoru
Pag. 6
e în sarcina sa și prin ac easta pune Prestatorul în situația de a nu putea presta Serviciile; b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; c) Beneficiarul notifică Prestatorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale. 17.6. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă: a) Prestatorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru; b) Prestatorul nu începe prestarea Serviciilor fără să aibă un motiv justificat. c) Prestatorul nu transferă/actualizează garanția de bună execuție în condiț iile prevăzute de pct. 15.2. din prezentul Contract; d) Prestatorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din moti ve neimputabile Prestatorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale. 17.7. Contractul poate fi rezolvit cu efecte depline, în temeiul celor prevăzute la pct. 17.5 sau 17.6 , după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile calendaristice prezentat în scris . Dacă înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezoluțiunii sunt remediate, înștiințare a încetează să aibă efect, iar Partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să declare rezoluțiunea Contractului. 17.8. Contract ul se consideră rezolvit, dacă P artea contractantă v a comunica în scris celeilalte Părți contractante în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice motivele indicate la punctele 17.5. și 17.6. din prezentul Contract. 17.9. Cazuri specifice de încetare a Contractului de achiziții publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un C ontract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) C ontractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr -o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 18. DISPOZIŢII FINALE 18.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova. 18.2. De la data semnării prezentului Contract, toate nego cierile purtate și documentele perfectate a
Pag. 6–9
ise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova. 18.2. De la data semnării prezentului Contract, toate nego cierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea. 18.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității C ontractului să convin ă asupra modificării clauzelor Contractului, prin Acord adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut f i prevăzute la data încheierii C ontractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți, conform actelor normative. 18.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte Părți. 18.5. Prezentul Contract este semnat electronic de către ambele Părți și este remis în mod automat prin mijloacele electronice. 18.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării. 18.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți , se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre Părți, și este valabil până la 31.12.2026. Datele juridice, poștale și de plăți ale Părților: Beneficiar Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” Prestator ………………………… Adresa: MD-2012, mun. Chișinău str. Aleksandr Pușkin, 42 Telefon: (022) 50-44-20 Banca: ,,Victoriabank” S.A. IBAN: MD97VI000002224212555MDL Codul băncii: VICBMD2X Cod fiscal: 1002600024700 Adresa: Telefon: Banca: IBAN: Codul băncii: Cod TVA: Cod fiscal: E-mail: Semnăturile Părților: Beneficiar Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” Prestator Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” _______________ _______________________ _______________ _______________________ Anexa nr. 1 la Contractul nr. ______ CAIET DE SARCINI - conform Anexei nr. 24 la Documentația standard Obiectul achiziției: Servicii de proiectare „Lucrări de amenajare a poligonului pentru desfășurarea probei practice a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule din categoria A amplasat, în mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28” Anexa nr. 2 la Contractul nr. ______ Propunerea tehnică și propunerea financiară (Devizul de cheltuieli) Obiectul achiziției: Servicii de proiectare „Lucrări de amenajare a poligonului pentru desfășurarea probei practice a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule din categoria A amplasat, în mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28”
Pag. 9–12
„Lucrări de amenajare a poligonului pentru desfășurarea probei practice a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule din categoria A amplasat, în mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28” Anexa nr. 3 la Contractul nr. ______ Graficul de prestare a Serviciilor Obiectul achiziției: Servicii de proiectare „Lucrări de amenajare a poligonului pentru desfășurarea probei practice a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule din categoria A amplasat, în mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28” Anexa nr. 4 la Contractul nr. ______ Acordul de asociere (după caz) Obiectul achiziției: Servicii de proiectare „Lucrări de amenajare a poligonului pentru desfășurarea probei practice a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule din categoria A amplasat, în mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28” Garanția de bună execuție (copia ordinului de plată) Obiectul achiziției: Servicii de proiectare „Lucrări de amenajare a poligonului pentru desfășurarea probei practice a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule din categoria A amplasat, în mun. Chișinău, str. Salcâmilor, 28”
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.