RU RO

regal alex srl contract.signed.signed.pdf

procesat biddingDocuments Limbă: RO Pagini: 10
Pag. 1
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.64 
Cod CPV:45453000-7 
I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIE) 
 
03 iunie 2026                                                                                                               or. Cricova 
 
PĂRȚILE CONTRACTANTE 
Beneficiar Antreprenor 
Primăria or. Cricova, 
reprezentat legal  prin Primar Victor 
Slobozianu, în calitate de Beneficiar,  
IDNO 1007601010183,  pe de o parte, 
 
 Regal Alex  SRL  
reprezentat legal prin _ administrator  
Alexandru Reguș , în calitate de 
Antreprenor, IDNO 1015600021686  pe de 
altă parte, 
ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele: 
 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
 Reparația curentă a unui perete de sprijin din str. N. Milescu Spătaru nr.26  
Antreprenorul se obligă să execute lucrările ” Reparația curentă a unui perete de sprijin din 
str. N. Milescu Spătaru nr.26” în conformitate  cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 
standardele şi prescripţiile tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică  nr.   în 
baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr.  
 
2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 
a) Formularul contractului; 
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară; 
 
 
3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL. 
3.2. Prețul prezentului contract este de 164 589,27  lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota 
legală de TVA, după cum urmează: 
– valoarea fără TVA: 164 589,27 lei MDL; 
– TVA _ 20 %:  32 917,85 lei MDL; 
– valoarea totală cu TVA:  197 507,13 lei MDL ( una sută nouăzeci și șapte mii cinci sute  
șapte lei 27 bani). 
3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor -
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de 
_5_zile bancare. 
3.4. Beneficiarul va verifica procesele -verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 
zile de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată 
definitive de către Beneficiar . Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. 
 
4. DURATA DE EXECUȚIE
Pag. 1–2
te până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. 
 
4. DURATA DE EXECUȚIE
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 1 ( una ) lună, începând de la data prevăzută 
în Ordinul de începere. 
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acționa cu 
promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă 
să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs 
de 1 lună de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a 
lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar; 
- constituirea garanției de bună execuție a contractului; 
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care 
împiedică realizarea obiectului prezentului contract. 
4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, 
alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a acestuia. 
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează 
din culpa sa. 
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție 
aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 
neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 
calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 
unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările  în mod corespunzător, aşa cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 
din iniţiativa Antrep renorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 
protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a 
lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei 
de execuţie a lucrărilor contractate. 
 
5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 
5.1. Terminarea 
Pag. 2–3
 a 
lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei 
de execuţie a lucrărilor contractate. 
 
5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 
5.1. Terminarea lucrărilor 
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate 
într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul 
convenit de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de 
începere a lucrărilor. 
5.2. Înştiinţarea de Recepţie 
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea 
condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor 
art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea 
va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca  
comisia de recepție la terminrea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație. 
5.2.2. În cazul în care Comisia de recep ție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu -se şi termenele pentru 
remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în 
condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale.
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor 
prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie 
şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor pre văzute de lege. În funcţie de 
constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a 
respinge recepţia.  
5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa 
Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor. 
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform termenului 
stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.  
 
6. REMEDIEREA DEFECTELOR 
6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții 
contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele 
aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate 
faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu 
prevederile Contractului. 
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de 
execuţie, cât ş
Pag. 3
chipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu 
prevederile Contractului. 
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de 
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor 
normative. 
 
7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare. 
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 
contract, cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative 
aplicabile în domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a 
Autorizației de construire.  
7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, 
fie definitive cerute de și pentru contract, î n măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă întreaga 
responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate. 
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, 
b) un exemplar  va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul 
Național pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 
dirigintele de șantier.  
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 
şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.  
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 
ori este posibil, că acestea pot să provoace întâr zieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 
Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea 
au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 
documente.
Pag. 3–4
ea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea 
au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 
documente.
7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin 
caracteristicile  tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă, 
va corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată d e vicii care ar diminua sau chiar anula 
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite 
în contract.  
7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Befeciarului 
desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de m uncă, în ateliere, depozite şi oriunde se 
desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la 
dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 
condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, 
indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia caz urilor în care trebuie de intervenit 
împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 
Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 
calitatea lor din partea Antreprenorului. 
7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 
inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile 
primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor l egale. Dacă prin executarea 
dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli 
suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  
7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia
Pag. 4–5
rotejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 
Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire 
la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  
7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 
a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ.  
7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate 
opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 
compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 
respectivă şi să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.  
7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 
să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate
utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și va readuce în 
stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului.  
7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot 
fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract.  
7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu 
prevederile actelor normative. 
7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 
să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 
 
8. MODIFICĂRI 
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua 
conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acord 
ad
Pag. 5
dificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua 
conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acord 
adiţional la prezentul contract. 
 
9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de 
valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul 
achiziţiilor publice.  
9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației 
sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți 
la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind 
ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe 
un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018). 
 
10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie 
furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii 
nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât act ivităţile ce revin acestora, precum şi 
sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să 
cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai 
noilor subcontr actanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea 
aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar. 
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de 
execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind 
înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de ca tre Antreprenor în vederea 
obţinerii acordului Beneficiarului într -un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 
zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi.  
10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte 
la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale 
cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire. 
10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea 
Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
11. FORȚA DE MUNCĂ 
Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 
de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative 
în domeniul securității şi sănătății în muncă. 
 
12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILO
Pag. 5–6
regii forţe 
de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative 
în domeniul securității şi sănătății în muncă. 
 
12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 
asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utila jul şi materialele necesare pentru 
examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate  cu prevederile contractului. În caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate.  
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat 
şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. An treprenorul va anunţa dirigintele de 
șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 
pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier  atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 
măsurarea lucrărilor.  
12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 
calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţ iei de execuţie, dezvelirea, refacerea 
şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 
proporţional de către aceştia.  
12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 
o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite  Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 
înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele co
Pag. 6–7
l răspunde în faţa 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 
Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 
 
13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este  de  5 ( cinci) 
ani.  
13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, 
de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a 
căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează 
pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului 
și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; 
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în 
baza contractului. 
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la 
cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp 
posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de 
o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într -un proces -verbal/notă de 
constatare încheiat între Părți. 
 
14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii 
Moldova. 
14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 
l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limită
Pag. 7
rea 
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 
din proprie vină.  
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 
măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită ac ţiunilor atmosferice şi a apei şi să 
îndepărteze zăpada şi gheaţa.  
14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă  pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.  
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exce pția unui accident sau prejudiciu 
rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
 
15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 
15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în 
cadrul termenului convenit de parți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor penalitați 
de întârziere în cuantum de: 0,1 %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de  1,0 %  
din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii 
Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de 
la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de 
finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție. 
15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și 
modul de calcul. 
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor 
a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile 
calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire 
la deducerea acestor penalități și modul de calcul. 
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a 
lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce 
curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata  acestui impediment, constatat în scris 
de
Pag. 7–8
ei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce 
curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata  acestui impediment, constatat în scris 
de către părți și încheierea unui acord adiţional la contract.
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă 
o penalitate în valoare de 1,0 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului 
civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. 
15.6.  În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a 
facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii 
legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefect uate, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul 
contractelor încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice. 
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exce pţia unui accident sau prejudiciu 
rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
 
16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI  
16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 
contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea 
corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare. 
16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă    din valoarea de deviz a 
contractului de achiziţii publice şi se va constitui  
16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 
Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare 
de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial 
sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de 
executat.  
16.4.  Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii 
stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă 
termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi 
valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia. 
16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care: 
a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu 
actele normative; 
b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este 
prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze 
Pag. 8–9
judiciului creat, în conformitate cu 
actele normative; 
b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este 
prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la pct. 
16.3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 
16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia 
de a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând 
obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de ca lcul al prejudiciului în cazul nesoluționării 
pretențiilor. 
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile 
Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. 
 
17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice 
neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
Contractului. 
17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de  , fiecare dintre 
acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente. 
17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte p ărţi, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, 
conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost 
dovedită.
18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu -şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
a) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
• c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive 
neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.  
3.3 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
• a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
• b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 
suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor;  
• c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 
lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
• d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin 
prezentul contract; 
• e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive 
neimputabile Antreprenorului,
Pag. 9
 garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin 
prezentul contract; 
• e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive 
neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.  
• 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă 
înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, 
înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solic itantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze 
contractul. 
3.4 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract.   
3.5 18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 
rezoluțiunii contractului. 
3.6 18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele 
care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  
3.7 18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 
respectarea prevederilor legale.  
3.8 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
3.9 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
3.10 a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice; 
3.11 b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, c are a fost constatată printr-o decizie a unei 
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 
19. DISPOZIȚII FINALE 
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină 
asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezează interesele comerciale legitime ale ace stora şi care nu au putut fi prevăzute la data
Pag. 9–10
supra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezează interesele comerciale legitime ale ace stora şi care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în 
cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor 
normative.   
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 
19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică 
egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor. 
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data 
aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform 
prevederilor legale şi intră în vigoare la data notif icării Beneficiarului cu privire la începerea 
activităţii Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a 
obligaţiilor de către ambele părţi.  
19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de 
la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care 
îl produce 31.12.2026. 
 
II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI 
             (LA NECESITATE) 
3  
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
 
[email protected] 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
BENEFICIAR ANTREPRENOR 
 
Primar                  Victor SLOBOZIANU 
 
 
  Director                 Alexandru REGUȘ 
 
________  
               
 
BENEFICIAR 
Primăria or. Cricova 
ANTREPRENOR  
Regal Alex   SRL 
Adresa poştală: MD-2084, or. Cricova str. 
Chișinăului 90 
Adresa poştală:  MD-2084 mun. Chișinău or. 
Cricova str. Voievozilor 15 
Telefon:022-253343/ 022-430290 Telefon:069005623 
Cod fiscal:1007601010183 Cod fiscal:1015600021686 
Banca:MF Trezoreria de Stat 
Cod bancar: TREZMD2X Banca: BC Victoriabank SA fil.12 Chișinău 
Cod IBAN: 
MD93TRPDAK222500L11185AC 
Cod: VICBMD2X884 
IBAN:  MD98VI022241200000050MDL 
[email protected]

Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.