Anexa nr. 25 - Lucrari Taracalia.signed.pdf

Anexa nr. 25 
la documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021  
 
CONTRACT – MODEL 
 
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. ________ 
privind achiziția lucrărilor 
prin procedura de achiziții publice de tip cererea ofertelor de prețuri 
 
I.  PARTEA GENERALĂ 
 
Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia  
din str. Ștefan cel Mare, 32, or. Taraclia 
 
Cod CPV: 45400000-1 
 
Beneficiar Antreprenor 
Agenția Servicii Publice , reprezentată prin 
______________________________________, 
                         (funcţia, numele, prenumele) 
care acţionează în baza Statutului, denumit (a) 
în continuare Beneficiar, IDNO 
1002600024700, data înregistrării în Registrul 
de stat al persoanelor juridice: 19.07.2017, pe de 
altă parte, 
______________________________________ 
        (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 
reprezentată prin ________________________, 
(funcţia, numele, prenumele) 
care acţionează în baza ___________________, 
                                                (statut, regulament, hotărîre etc.) 
denumit (a) în continuare Antreprenor, 
______________________________________, 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 
pe de altă parte, 
 
ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele: 
 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. În baza prezentul ui Contract, Antreprenorul se obligă să execute „ Lucrări de reparație curentă a 
edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, or. Taraclia ” (în continuare ,,Lucrări”), în 
conformitate cu prevederile normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice, achiziționate conform 
procedurii de achiziț ie publică de tip – Cererea ofertelor de prețuri nr. ………………………. din 
…………………, în baza D eciziei grup ului de lucru al Beneficiarului nr. ___/26 din 
……………………. 
2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 
           a) Formularul Contractului; 
           b) Anexa nr. 1 – Caietul de sarcini; 
   c) Anexa nr. 2 – Devizele locale de resurse (Formularele nr. 7, nr. 3 și Catalogul de prețuri – Formular 
nr. 5); 
           d) Anexa nr. 3 – Graficul de execuție; 
           e) Anexa nr. 4 – Acordul de asociere (după caz); 
           f) Anexa nr. 5 – Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz). 
           g) Garanția de bună execuție a Contractului. 
3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
 3.1. Suma Lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract, este stabilit în lei moldovenești. 
 3.2. Suma totală a prezentului Contract este de  
 3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturii / facturilor fiscale emise prin SIA „e -
Factura”, după primirea proceselor-verbale de recepţie a Lucrărilor executate, semnate şi acceptate de 
către Beneficiar fără obiecții.

ansfer în baza facturii / facturilor fiscale emise prin SIA „e -
Factura”, după primirea proceselor-verbale de recepţie a Lucrărilor executate, semnate şi acceptate de 
către Beneficiar fără obiecții.
3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a Lucrărilor executate în termen de până la 
10 (zece) zile lucrătoare de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.5. Plata facturilor/facturii finale se va efectua în termen de până la 20 (douăzeci) de zile lucrătoare 
după acceptarea Lucrărilor fără obiecții din partea Beneficiarului și semnarea fără obiecții de către Părți 
a Preceselor-verbale de recepție a Lucrărilor /Procesului -verbal de re cepție la terminarea Lucrărilor . 
Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor  eventuale litigii, 
contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul -verbal de rec epţie la terminarea 
Lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că Lucrările au fost executate conform 
Contractului. 
 
4. DURATA DE EXECUȚIE 
 4.1. Durata de execuţie a Lucrărilor contractate este de 85 (optzeci și cinci) de zile din data prevăzută 
în Ordinul de începere a Lucrărilor de reparație al Beneficiarului, conform graficului de execuție. 
 4.2. Antreprenorul va începe Lucrările conform termenului stabilit în punctul 4.1. din Contract , va 
acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza Lucrările în termenul stabilit. Emi terea 
ordinului de începere a Lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar (după caz); 
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului/șantierului, liber de orice sarcini 
care împiedică realizarea obiectului prezentului Contract. 
 4.3. Executarea Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, 
alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, Anexa nr. 3 la Contract care este parte integrantă a acestuia. 
 4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează din 
culpa sa. 
 4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată,  prin acordul scris al Părților,  cu 
modificarea graficului de execuție, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 
 a) generate de Beneficiar; 
 b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 
şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
 c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării Lucrărilor stabilite conform 
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se  va răsfrânge asupra calității 
Lucrărilor; 
 d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
 4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului, 
acesta va sista e

i 
Lucrărilor; 
 d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
 4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului, 
acesta va sista execuţia L ucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care 
Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antrep renorul va proteja şi conserva L ucrările 
în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimen tare generate în urma 
sistării Lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării Lucrărilor 
sau a unor părţi din ele, din vina sau din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării 
toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea Lucrărilor cu bună diligenţă. 
 4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabilă decizia Antreprenorului de sistare a L ucrărilor, 
cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza pre lungirea duratei de execuţie a 
Lucrărilor contractate. 
5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 
5.1. Terminarea Lucrărilor: 
5.1.1. Totalitatea Lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-
un termen stabilit prin graficul de execuție a Contractului, trebuie finalizate cu respectarea termenului 
stabilit la punctul 4.1. la prezentul Contract.  
5.2. Înştiinţarea de recepţie: 
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condiţiilor 
de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor art.196 din Codul 
urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023 . Notificarea va fi avizată de către
dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca  co misia de recepție la 
terminrea Lucrărilor, în termenele stabilite de legislație. 
5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție  constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
consemnate într -un proces -verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu -se şi termenele pentru 
remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile 
capitolului 15 din prezentul Contract. 
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor Lucrărilor prevăzute 
în prezentul C ontract, pri n corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu 
reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, 
Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepţia.  
5.2.4. Benef iciarul va proceda la recepţia L ucrărilor potrivit actelor normative  şi va înştiinţa 
Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie la 
terminarea Lucrărilor. 
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct 
de vedere calitativ indicate

 copie a procesului verbal de recepţie la 
terminarea Lucrărilor. 
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct 
de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform termenului stabilit în 
procesul verbal de recepție la terminarea Lucrărilor. 
5.2.6. Recepţia finală (după caz) va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.  
6. REMEDIEREA DEFECTELOR 
 6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13.1 din prezentul Contract, 
Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, 
sau Lucrări nefinalizate. 
 6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate 
faptului că materialele, echipamentele sau ca litatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile 
Contractului. 
 6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, 
cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative. 
7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
7.1. Întreaga documenta ţie necesară pentru executarea L ucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în 2 (două) exemplare (după caz). 
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în Contract, 
cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative aplicabile în 
domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de 
construire (după caz).  
7.3. Antreprenorul va executa și va întreține toate Lucrările, asigurând forța de muncă, materialele, 
utilajele de construcții, instalațiile, echipamentele, precum și  orice alte bunuri, fie provizorii, fie 
definitive, necesare pentru realizarea acestora, în măsura în care obligația de a le asigura este prevăzută 
în prezentul Contract sau poate fi dedusă în mod rezonabil din cuprinsul acestuia. Acesta îşi asumă 
întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate. 
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, 
b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național 
pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de șantier. 
7.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii su plimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 
este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea Lucrărilor. Notificarea 
va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acest

 
este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea Lucrărilor. Notificarea 
va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 
precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
7.6. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, Lucrările executate vor avea caracteristicile tehnice 
și calităţile stipulate în C ontract și va corespunde reglementărilor tehnice şi nu sunt afectate de vicii 
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, confor m condiţiilor normale de 
folosire sau a celor explicite în Contract.
7.7. La L ucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
7.8. Beneficiarul va as igura supraveghe rea desfăşurării L ucrărilor în conformitate cu prevederile 
Contractului, prin diriginți de șantier atestatți, inclusiv prin intermediul unor angajați ai Befeciarului 
desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se 
desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să li se pună la 
dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să li se dea toate lămuririle, condiţia 
fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în sc opuri proprii, indiferent 
dacă Contractul a fost sau nu încheiat.  
7.9. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării Lucrărilor, 
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului t rebuie să i se comunice numele Responsabilului 
tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia Lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 
Antreprenorului. 
7.10. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustific ate sau inoportune, el 
poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 
cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 
creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 
Beneficiar.  
7.11. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 
sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
7.12. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor.  
7.13. Ridicările de teren, trasările 

tre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor.  
7.13. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea Contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 
obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 
constatate sau presupuse.  
7.14. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate raporturile  juridice necesare cu subantreprenorii 
şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale 
și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
7.15. Pe parcursul executării Lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei Lucrări sau părţi de L ucrare necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ.  
7.16. În cazul neexecutării de către Antreprenor a prevederilor prezentului Contract, Beneficiarul poate 
opri Lucrările, inclusiv prin rezoluțiunea Contractului, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 
aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
7.17. În cazu l în care în timpul executării L ucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia Lucrărilor în zona respectivă şi 
să comunice acest fapt Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.  
7.18. În timpul desfăşurării Lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 
retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 
nu sunt necesare, iar la terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 
construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi L ucrările provizorii și va readuce în stare inițială 
toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea Contractului.  
7.19. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi 
demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului Contract.  
7.20. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile 
actelor normative.

sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului Contract.  
7.20. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile 
actelor normative.
7.21. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, care 
constituie responsabilitatea Bene ficiarului, să plătească toate taxe le necesare legate de execuţia 
Lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia Lucrărilor. 
8. MODIFICĂRI 
8.1. Modificarea Contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua 
conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin Acord adiţional 
la prezentul Contract. 
9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
9.1. Ajustarea prețului C ontractului pe parcursul derulării C ontractului aflat în perioada sa de 
valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor 
publice.  
 9.2. Ajustarea valorii prezentului Contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata infla ției sau 
deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între P ărți la 
semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării , potrivit Regulamentului privind 
ajustarea periodică a valorii contractelor de a chiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un 
termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018). 
10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
10.1. La încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie 
furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii 
nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele 
aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă 
obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor 
subcontractanţi, datele de contact, activ ităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea aferentă 
prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar. 
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de 
execuție a Contractului fără acord ul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind 
înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea obţinerii 
acordului Beneficiarului într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile calendarstice 
înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi.  
10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte la 
solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi su bcontractate, proporționale cerințelor 
impuse inițial prin documentația de atribuire. 
10.4. Înlocuirea/implica

ti sã prezinte la 
solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi su bcontractate, proporționale cerințelor 
impuse inițial prin documentația de atribuire. 
10.4. Înlocuirea/implicarea de n oi subcontractanţi nu diminuează  în nici o situaţie răspunderea 
Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului. 
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
11. FORȚA DE MUNCĂ 
11.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 
de muncă pentru executarea Lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în 
domeniul securității şi sănătății în muncă. 
12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de execuție, putând fi supuse periodic la 
diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 
cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru exa minarea, măsurarea şi 
testarea Lucrărilor.  
12.2. Costul probelo r şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în  
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
12.3. Costul probelor  neprevăzute şi comandate de Bene ficiar pentru verificarea unor L ucrări sau 
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile C ontractului. În caz 
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
Lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte Lucrarea, în depozite de materiale prefabricate.  
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi ac operite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să ex amineze şi să 
urmărească orice Lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de șantier 
atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de L ucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Dirigintele de șantier  atestat şi proiectantul vor partic ipa la examinarea şi măsurarea 
Lucrărilor.  
12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de Lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sa u părţi de L ucrare, dacă e ste cazul. Dacă se constată că L ucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacere a şi/sau repararea 
vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori , costurile se suportă proporţional de 
către aceştia.  
12.8. Lu

ităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori , costurile se suportă proporţional de 
către aceştia.  
12.8. Lucrările executate de Antrepren or în afara celor prevăzute în C ontract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cel e care nu respectă prevederile C ontractului, fără a exista în acest sens o  
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 
aceste Lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 
dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 
fi notificate imediat. 
13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
13.1. Perioada de garanție curge de l a data recepției la terminarea Lucrărilor  / recepției finale  (după 
caz) este de 5 ani.  
13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a 
executa toate Lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză 
este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antrepr enorului, se realizează pe 
cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului și/sau 
cu prevederile documentației tehnico-economice; 
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obl igaţiile care îi revin în baza 
Contractului. 
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa 
Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit 
naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție cantitativă 
și calitativă a Lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 
14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea ne corespunzătoare a obligaţiilor 
prevăzute de prezentul Contract în conformitate cu actele normative ale Republicii Moldova. 
14.2. Dacă în legătură cu executarea L ucrărilor de construcţii  se produce o daună unui terţ, P ărţile 
contractante răspund conform gradul ui de vinovăţie a fiecărei Părți în producerea acesteia, dacă în 
clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 
solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar 

bligați să răspundă 
solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma 
în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 
în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
14.6. An treprenorul trebuie să asigure L ucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea acestora către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de 
protecţie contra degradării Lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi 
gheaţa.  
14.7. Dacă nerespectarea de către Antrepr enor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 
obligatoriu la executarea L ucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 
Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre Părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 
dovedite.  
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor 
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
14.10. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru 
viciile ascunse. 
14.11. În cazul devierii de la calitatea Lucrărilor, cheltuielile pentru staț ionare sau întârziere sunt 
suportate de Partea vinovată. 
15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 
15.1. Toate Lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în cadrul 
termenului convenit de Părți potrivit punctului 4.1. Pentru încălcarea termenului stabilit la punctul 4.1. 
Beneficiarul va  aplica Antreprenorului penalitatea de în târziere în cuantum de 0,5  % din suma 
Lucrărilor neexecutate, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data 
scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efectiv e a obligaţiei de finalizare a 
Lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție și prevederilor pct. 4.1. din Contract, dar nu mai 
mult de 15,0 % din suma totală a prezentului Contract. 
15.2. Beneficiarul va notifica Ant

 
Lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție și prevederilor pct. 4.1. din Contract, dar nu mai 
mult de 15,0 % din suma totală a prezentului Contract. 
15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul 
de calcul. 
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a 
sumelor datorate. Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu 
actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul 
de calcul. 
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunc i când întârzierile sunt urmare a lipsei 
frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge 
împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către Părți 
și încheierea unui Acord adiţional la Contract. 
15.5. Pentru refuzul de a executa Lucrările sau refuzul de a înlătura neajunsurile aferente Lucrărilor  
prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în mărime de 15,0 % din suma 
Contractului sau i se reține garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor punctului 16.1. 
din prezentul Contract. 
15.6.  În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii 
în termenul prevăzut la punctul 3.5., Antreprenorul are dreptul de a solicita plata penalității în mărime 
de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere aplicată la suma plății neefectuate, dar nu mai mult de 2,0 % din 
suma totală a Contractului. 
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor 
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
Beneficiarului, a agenților sau a angajaţilor acestora.
16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
16.1. Forma de garanție de bună execuție a Contractului agreată de către Beneficiar este ordinul de 
plată privind transferul sumei la contul de decontare al Beneficiarului în cuantum de 15,0 % din suma 
totală a Contractului. 
16.2. În cazul în care, pe durata executării Contractului, valoarea acestuia se majorează, Antreprenorul 
este obligat să actualizeze garanția de bună execuție în conformitate cu noua valoare a Contractului de 
achiziție publică. 
16.3. Beneficiarul va reține garanția de bună execuție, în con dițiile prevăzute de capitolul 15. 
„RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI” al prezentului Contract. 
16.4. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a 
notifica Antreprenorul, precizând obligaţiile care nu au fost respe ctate şi modul de calcul al 
prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor. 
16.5. Restituirea garanţiei de bună execuţie a Contractulu

 Antreprenorul, precizând obligaţiile care nu au fost respe ctate şi modul de calcul al 
prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor. 
16.5. Restituirea garanţiei de bună execuţie a Contractului se va face în conformitate cu prevederile 
Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. 
17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere 
sau litigiu care ar putea înterveni între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 
17.2. În situația în care Părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 30 (treizeci) de zile, 
fiecare dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti 
competente. 
17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de  construcţie folosite, fiecare P arte poate, 
după o înşti inţare prealabilă a celeilalte P ărţi, să solicite verificarea, măsurarea și tes tarea, conform 
normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă Partea a cărei culpă a fost dovedită. 
18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 
în situaţia de a nu putea executa Lucrarea; 
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile 
Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă: 
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
b) Antreprenorul nu începe Lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia L ucrările suspendate, 
în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei s crise de începere/reîncepere a L ucrărilor sau încălcă 
neîntemeiat termenul stabilit la punctul 4.1; 
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o Lucrare 
în termenul stabilit de către Beneficiar; 
d) Antreprenorul nu prezintă /menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul 
Contract; 
e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile 
Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
18.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile 
lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înștiințată este obligată 
să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care răspunsul nu 
este dat în termenele stabilite, Partea inițiatoare va iniția 

 înștiințată este obligată 
să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care răspunsul nu 
este dat în termenele stabilite, Partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea. 
18.4. Contractul poate fi rezolvit cu efecte depline, în temeiul celor prevăzute la punctele 18.1 sau 18.2, 
după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile calendaristice prezentat în scris. Dacă înainte de 
expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezoluțiunii sunt remediate, înștiințarea 
încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să declare rezoluțiunea 
Contractului.
18.5. Contractul se consideră rezolvit, dacă P artea contractantă v a comunica în scris celeilalte P ărţi 
contractante în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice despre rezoluțiune în temeiul celor 
indicate la punctele 18.1. sau 18.2. din prezentul Contract. 
18.6. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a Contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 
recepţia cantitativă şi calitativă a Lucrărilor executate, în maximum 1 5 (cincisprezece) zile 
calendaristice de la data rezoluțiunii Contractului. 
18.7. În cazul rezoluțiunii C ontractului, Beneficiarul va întoc mi situaţia L ucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi Lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 
să le plătească în conformitate cu prevederile C ontractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 
suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit Contractul. 
18.8. După rezoluțiunea C ontractului, Beneficiarul poate conti nua execuţia L ucrărilor cu r espectarea 
prevederilor legale. 
18.9. Cazuri specifice de încetare a Contractului de achiziţii publice: 
Beneficiarul are drep tul de a rezolvi unilateral un C ontract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 
publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 
a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale 
la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești 
naționale sau, după caz, internaționale. 
18.10. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților. 
19. DISPOZIȚII FINALE 
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității Contractului să convină asupra 
modificării clauzelor Contractului, prin A cord adiţional, în cazul apariţiei unor cir

E 
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității Contractului să convină asupra 
modificării clauzelor Contractului, prin A cord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care 
lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au putut f i prevăzute la data încheierii C ontractului. 
Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate 
în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative.   
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul 
Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte Părţi. 
19.3. Prezentul Contract este semnat electronic de către ambele Părți și este remis în mod automat prin 
mijloacele electronice. 
19.4. Prezentul Contract este valabil până la 31.12.2026. Drepturile și obligațiile aferente garanției la 
Lucrările executate conform prezentului Contract rămân valabile până la expir area termenului stabilit 
la punctul 13.1. 
 
Datele juridice, poștale și de plăți ale Părților: 
 
                            Antreprenor 
 ……………………………. 
Beneficiar 
Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” 
Adresa:  
Telefon:  
IBAN:  
Banca:  
Codul bancii:  
Cod TVA:  
Cod fiscal:  
E-mail:  
Adresa:  MD-2012, mun. Chișinău  
str. Aleksandr Pușkin, nr. 42 
Telefon: (022) 50-44-20 
Banca: „Victoriabank” S.A. 
IBAN: MD97VI000002224212555MDL 
Codul băncii: VICBMD2X 
Cod fiscal: 1002600024700 
 
 
                                                                   Semnăturile Părților: 
 
                            Antreprenor 
……………………………………. 
Beneficiar 
Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice” 
Semnătura autorizată: Semnătura autorizată:
__________________               
__________________                                                                            
 
 
 
_____________            ________________________
Anexa nr. 1 
la Contractul de antrepriză nr. _______ 
 
 
CAIET DE SARCINI 
 
    Obiectul achiziției: „ Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, 
or. Taraclia”
Anexa nr. 2 
la Contractul de antrepriză nr. _______ 
 
 
Propunerea tehnică și propunerea finaciară  
(Devizele locale de resurse (Formularele nr. 7, nr. 3 și Catalogul de prețuri – Formular nr. 5)) 
 
 
Obiectul achiziției: „ Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 
32, or. Taraclia”

rse (Formularele nr. 7, nr. 3 și Catalogul de prețuri – Formular nr. 5)) 
 
 
Obiectul achiziției: „ Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 
32, or. Taraclia”
Anexa nr. 3 
la Contractul de antrepriză nr. ________ 
 
                  
 
GRAFICUL DE EXECUȚIE 
 
 
 
conform Anexei nr. 10 la Documentația standard aprobată prin Ordimul Ministerului Finanțelor nr.69 din 
7 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obiectul achiziției: „ Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, 
or. Taraclia”
Anexa nr. 4 
la Contractul de antrepriză nr. ________ 
 
                  
 
Acordul de asociere (după caz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obiectul achiziției: „ Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, 
or. Taraclia”
Anexa nr. 5 
la Contractul de antrepriză nr. ________ 
 
                  
 
Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obiectul achiziției: „ Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, 
or. Taraclia”
Garanția de bună execuție a Contractului