contract nr.21.signed.signed.signed.semnat.signed.signed.pdf

procesat evaluationReports Limbă: RO Pagini: 13

Pag. 1

Anexa nr. 25

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 21
din 27.04.2026

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIE)

PĂRȚILE CONTRACTANTE
Beneficiar Primăria Pănășești Antreprenor CARON-STEEL SRL
reprezentat legal prin __ Bujoreanu Valeriu -
primarul comunei Pănășești , în calitate de
Beneficiar, IDNO 1007601009439, pe de o
parte,
reprezentat legal prin _ Vicol Ruslan _, în
calitate de Antreprenor, IDNO,
1018600007388 pe de altă parte,
ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul se obligă să execute „Lucrări de confecționare, livrare și instalare a
balustradei din inox” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie,
precum şi cu normativele, standar dele şi prescripţiile tehnice, achiziționate conform procedurii
de achiziție publică nr. ________________ din ___________________, în
baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. _____________ din ___________________.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:
a) Formularul contractului;
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară;
c) Caietul de sarcini;
d) Garanția de bună execuție a contractului;
e) Acordul de asociere (după caz);
f) Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz);
g) Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți.

3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL.
3.2. Prețul prezentului contract este de 10 416,66_lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota
legală de TVA, după cum urmează:
– valoarea fără TVA:_10 416,66_ lei MDL;
– TVA _20_%: _2083,33_ lei MDL;
– valoarea totală cu TVA: _12 500,00 lei MDL.
3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor -
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de
__5__zile.
3.4. Beneficiarul va verifica procesele- verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de
____ zile de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată
definitive de către Beneficiar . Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită
imediat.
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea

Pag. 1–2

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită
imediat.
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate
conform contractului.

4. DURATA DE EXECUȚIE
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 2 luni, începând de la data prevăzută în
Ordinul de începere.
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acționa cu
promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se
obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în
decurs de 2 luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de
începere a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar;
- constituirea garanției de bună execuție a contractului;
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care
împiedică realizarea obiectului prezentului contract.
4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de
execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a
acestuia.
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea dur atei de execuţie doar dacă aceasta nu se
datorează din culpa sa.
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de
execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme
neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra
calității lucrărilor;
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a
unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele,
din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuie
lile, privind
protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a
lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficia

Pag. 2–3

jarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a
lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei
de execuţie a lucrărilor contractate.

5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE
5.1. Terminarea lucrărilor
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi
finalizate într -un termen stabilit prin graficul de ex ecuție a contractului, trebuie finalizate în
termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în
Ordinul de începere a lucrărilor.
5.2. Înştiinţarea de Recepţie
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea
condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor
art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea
va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca
comisia de recepție la terminrea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație.
5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi
consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu- se şi termenele pentru
remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în
condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale.
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor
prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie
şi cu reglementările specifice, cu respectarea exig enţelor prevăzute de lege. În funcţie de
constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a
respinge recepţia.
5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa
Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor.
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare
din punct de vedere calitativ indica te de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform
termenului stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.

6. REMEDIEREA DEFECTELOR
6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții
contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele
aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate
faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformit

Pag. 3–4

i nefinalizate.
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate
faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu
prevederile Contractului.
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antrepren orului, atât în perioada de
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor
normative.

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE
BENEFICIARULUI
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru exec utarea lucrărilor contractate se pune de către
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare.
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în
contract, cu respectarea proiectului, documentaţiei d e execuţie şi prevederilor actelor normative
aplicabile în domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și
a Autorizației de construire.
7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa d e muncă,
materialele, utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de
natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea
asigurării acestora este prevăzută în contract sau s e poate deduce în mod rezonabil din contract.
Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru
procedeele de execuţie utilizate.
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului,
b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul
Național pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv
dirigintele de șantier.
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă.
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea
lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la
care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreru perile ce survin datorită lipsei
acestor documente.
7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin
caracteristicile tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în
ofertă, va cor espunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoar

Pag. 4

e tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în
ofertă, va cor espunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a
celor explicite în contract.
7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
7.9.
Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile
contractului, prin diriginți de ș antier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai
Befeciarului desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite
şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, t rebuie
să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea
toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată
în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu
numai Antreprenorului şi responsabilului te hnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de
intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice
numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa
dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin
executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţi e şi limitelor terenului
pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere
a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.
7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antrepreno rul este obligat să
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare.
Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu
privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.
7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate r

Pag. 4–5

ste obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu
privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.
7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către
subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de
vedere calitativ.
7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul
poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul
compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori
istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona
respectivă şi să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.
7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces
libere, să retrag ă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe
şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeuri le şi lucrările provizorii și
va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le- a utilizat în legătură cu executarea
contractului.
7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu
pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract.
7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu
prevederile actelor normative.
7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi
aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

8. MODIFICĂRI
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va
efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin
acord adiţional la prezentul contract.

9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
9.1. Ajustarea prețului c ontractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de
valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul
achiziţiilor publice.
9.2. Ajustarea va

Pag. 5–6

actului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de
valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul
achiziţiilor publice.
9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ț inând cont de rata inflației
sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți
la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării , potrivit Regulamentului
privind ajustarea periodică a v alorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă,
încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018).

10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII
10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie
furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii
nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi
sumele aferente prest aţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie
să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali
ai noilor subcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea
aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar.
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de
execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiaru lui. Orice solicitare privind
înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea
obţinerii acordului Beneficiarului într -un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15
zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi.
10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte
la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale
cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire.
10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea
Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului.
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei
subcontractări.

11. FORȚA DE MUNCĂ
Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe
de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu preveder
ile actelor
normative în domeniul securității şi sănătății în muncă.

12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentr

Pag. 6

upuse
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru
examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană a utorizată de aceştia au acces tot timpul
la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale
prefabricate.
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier
atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze
şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele
de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, incl usiv fundaţiile clădirii, sunt
gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la
examinarea şi măsurarea lucrărilor.
12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de
calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţ iei de execuţie, dezvelirea, refacerea
şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de
măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă
proporţional de către aceştia.
12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contra ctului, fără a exista în acest
sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde
în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi
plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund
voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de 60 luni.
13.2.
În perioada de garanţie Antreprenorul are obli

Pag. 6–7

RANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de 60 luni.
13.2.
În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar,
de a executa toate lucră rile de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a
căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative.
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenor ului, se
realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului
și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice;
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în
baza contractului.
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la
cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obl igat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt
timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată,
obligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într -un proces-
verbal/notă de constatare încheiat între Părți.

14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii
Moldova.
14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a
fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să
răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul
l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau
limitări din proprie vină.
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia
măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită ac ţiunilor atmosfe

Pag. 7–8

are le are la dispoziţie
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia
măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită ac ţiunilor atmosferice şi a apei şi să
îndepărteze zăpada şi gheaţa.
14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite , şi care au
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţi le
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele
intervenite şi care pot fi dovedite.
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu
rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI
15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în
cadrul termenului convenit de parți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor
penalitați de întârziere în cuantum de: 0,1 %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult
de 5% din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al
Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de
întârziere, de la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a
obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție.
15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și
modul de calcul.
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către
Antreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să
deducă penalitățile calculate din plăț
i, în conformitate cu actele normative, notificând
Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a
lipsei frontului de lu cru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie
ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în
scris de către părți și încheierea unui acord adiţional la contract.
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă
o penalitate în valoare de 5 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului
civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.

Pag. 8

rile prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă
o penalitate în valoare de 5 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului
civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.
15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a
facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii
legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederil e Legii
nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul
contractelor încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice.
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de da une-interese, compensaţii plătibile
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu
rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea
corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare.
16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 0 % din valoarea de deviz
a contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie:
a) prin virament bancar sau printr -un instrument de garantare, emis, în condiţiile legii, de o
societate bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul
de garantare trebuie să prevadă că plata g aranţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima
cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau
b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într - un cont disponibil distinct .
Suma iniţială care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din
valoarea de deviz a contractului.
16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia,
Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare
de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie,
parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul
rămas de executat.
16.4. Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii
stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă
termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a
acesteia.

Pag. 8–9

termenii garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a
acesteia.
16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care:
a) oricând pe p arcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu
actele normative;
b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum
este prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la
pct. 16.3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună
execuţie.
16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia
de a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa,
precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul
nesoluționării pretențiilor.
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu
prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023.

17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice
neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
Contractului.
17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de 15 zile, fiecare
dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti
competente.
17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, m ăsurarea și testarea,
conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost
dovedită.

18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu -şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune
Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive
neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.
18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările
suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a
lucrărilor;
c) Antreprenorul nu a îndepărtat

Pag. 9–10

ile fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările
suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a
lucrărilor;
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzăto are de pe şantier sau nu a refăcut o
lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin
prezentul contract;
e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită uno r conjuncturi economice din motive
neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.
18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă
înainte de e xpirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt
remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să
rezilieze contractul.
18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea c ontractantă va comunica în scris celeilalte
părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul
contract.
18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va
efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data
rezoluțiunii contractului.
18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilaje lor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili
sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi
daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
18.7. După rezol uțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu
respectarea prevederilor legale.
18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii pub lice în perioada de
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/ 2015 privind achizițiile
publice;
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare
gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost co nstatată printr-o decizie a unei
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

19. DISPOZIȚII FINALE
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndepli

Pag. 10–12

rte, care a fost co nstatată printr-o decizie a unei
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

19. DISPOZIȚII FINALE
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină
asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt
valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi,
conform actelor normative.
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în
prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.
19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică
egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor.
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la
data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz)
conform prevederilor legale şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la
începerea activităţii Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și
corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi.
19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de
atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a
oricărui efect pe care îl produce, până la 31.12.2026.
II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIARUL

ANTREPRENORUL
“CARON-STEEL” SRL
BENEFICIARUL
Primăria Pănășești
Adresa poştală: Chisinau str.Ceucari 2/4 Adresa poştală: s.Pănășești r-nul Strășeni
Str.Ștefan cel Mare 53
Telefon: Telefon:037-77-2-38
Cod fiscal: 1018600007388 Cod fiscal: 1007601009439
Banca: BC Moldindconbank S.A. Banca: Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X307

IBAN: MD68ML000000002251107398 MDL
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD77TRPDAU30000001072500
Anexa nr. 1
SPECIFICAŢII TEHNICE

Nr. c Cod CPV Specificarea
tehnică deplină
solicitată de
către autoritatea
contractantă
Specificarea
tehnică deplină
propusă de către
ofertant
Standarde
de referinţă
1 „Lucrări de
confecționare,
livrare și
instalare a
balustradei din
inox”
45342000-6 Balustradă din
inox: mână
curentă Ø 50,80
mm; stâlpi Ø 38
mm; 4 traverse Ø
16 mm; înălțime
H = 930 mm;
inclusiv
confecționare,
livrare și montare
la fața locului
Conform cerințelor
autorității
contractante

Conform
standardelor în
vigoare (SM/EN
pentru produse din
inox și lucrări de
construcții)

Pag. 12–13

ecționare, 
livrare și montare 
la fața locului 
Conform cerințelor 
autorității 
contractante 
 
Conform 
standardelor în 
vigoare (SM/EN 
pentru produse din 
inox și lucrări de 
construcții)
 
 
 
TOTAL   12 500,00 lei  
 
 
 
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
 
ANTREPRENOR                                  BENEFICIAR
Anexa nr. 2 
 
 
 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 
 
Nr. Denumirea 
lucrărilor 
Cod CPV Unitatea 
de 
măsură 
Cantit 
atea 
Preţul 
unitar 
Inclusiv 
TVA 
Suma lei 
MD, Inclusiv 
TVA 
Termenii de 
executare 
1 „Lucrări de 
confecționare, 
livrare și 
instalare a 
balustradei din 
inox” (mina 
curenta Ø –50,80 
mm ,   
stâlpii   Ø – 38  ,   
4* traverse 16  Ø 
mm ,  
 ( H= 930 )  )   
 
45342000-6 m/l  6,80 1838,24lei 12 500 lei 31.12.2026 
 TOTAL     
12 500 lei 
 
 
 
 
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
               ANTREPRENOR                                                       BENEFICIAR

Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.

contract nr.21.signed.signed.signed.semnat.signed.signed.pdf

Alegerea privind cookies