contract varzari tatiana 2026 opu.signed.signed.signed.signed.pdf

anexa nr.25 
 la Documentația Standart  
nr.69 DIN 17 mai 2021 
 
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.19/26 din 21.05.2026 
 
I.  PARTEA GENERALĂ 
PĂRȚILE CONTRACTANTE 
Beneficiar  IMSP Spitalul Raional Rîşcani Antreprenor  Î.I. ,,Varzari Tatiana,, 
reprezentat legal prin director Angela Rusu , în 
calitate de Beneficiar , IDNO 1003602150754,  pe de 
o parte, 
reprezentat legal prin administrator  Tatiana  Varzari , 
în calitate de Antreprenor, IDNO 1010602005005 ,  pe 
de altă parte, 
ambii (denumiţi în continuare Părţi ), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele: 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Antreprenorul se obligă  să execute Lucrări de reparații la Unitatea de primire urgență (UPU)  a IMSP Spitalul 
Raional Rîșcani  , în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliil e de execuţie, precum şi cu 
normativele, standardele şi prescripţiile tehnice, achiziționa te conform procedurii de achiziție publică prin 
Valoare Mică, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. 17/PPV/26  din 19.05.2026 . 
2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 
a)  Formularul contractului; 
b)  Propunerea tehnică și propunerea financiară; 
c)  Caietul de sarcini; 
d)  Garanția de bună execuție a contractului; 
e)  Acordul de asociere (după caz); 
f)  Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz); 
g)  Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți. 
 
3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL. 
3.2. Prețul prezentului contract este de 62897,39 lei  MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, 
după cum urmează: 
– valoarea fără TVA: 62897,39 lei  lei MDL; 
– TVA 20%: 12 579,48 lei MDL; 
– valoarea totală cu TVA: 75 476,87  lei MDL. 
3.3. Achitările vor fi efectuate de către Beneficiar, prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea 
proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor executate, semna te şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de 
_5_zile. 
3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ___5___ zile de la 
primirea acestora de la Antreprenor. 
3.5.  Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către 
Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite m otive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul -verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nu 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
 
4. DURATA DE EXECUȚIE 
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de  20 zile , începând de la data prevăzută în Ordinul de 
începere. 
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 2 zile de la ordinul

CUȚIE 
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de  20 zile , începând de la data prevăzută în Ordinul de 
începere. 
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 2 zile de la ordinul de începere, va acționa cu promptitudine și 
fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate
în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de 20 zile  de la data precizată în ordinul de 
începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a lucră rilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 
- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar; 
- constituirea garanției de bună execuție a contractului; 
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasa mentului, liber de orice sarcini care împiedică 
realizarea obiectului prezentului contract. 
4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termene le stabilite prin graficul de execuție, alcătuit în 
ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a acestuia. 
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează din culpa sa. 
 
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modi ficarea graficului de execuție aprobat de 
ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligaț iei sau altei situaţii extreme neimputabile şi 
imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibili tatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 
sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va  sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 
acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va 
proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dis pune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare 
generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antrepre nor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării 
lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorul ui, acesta suportă pe timpul suspendării toate 
cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila deci zia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu 
consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a r efuza prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor 
contractate. 
 
5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 
5.1. Terminarea lucrărilor 
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen 
stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebui

erminarea lucrărilor 
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen 
stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care curge 
împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor. 
5.2. Înştiinţarea de Recepţie 
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Benef iciarul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de 
recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie  conform prevederilor art.196 din Codul 
urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Noti ficarea va fi avizată de către dirigintele 
de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca   comisia de recepție la terminrea lucrărilor, în 
termenii stabiliți de legislație. 
5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate într-
un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare din contul 
Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condi țiile punctului 15 din prezentele condiții 
contractuale. 
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata exec utarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în 
prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu doc umentaţia de execuţie şi cu reglementările 
specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul 
de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepţia. 
  
5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit  actelor normative şi va înştiinţa Antreprenorul 
referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neter minate sau necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibe ra șantierul, conform termenului stabilit în procesul 
verbal de recep ție la terminarea lu crărilor.
5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.  
 
6. REMEDIEREA DEFECTELOR 
6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite  la punctul 13 din prezentele condiții contractuale, 
Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări 
nefinalizate. 
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentr u Beneficiar, orice defecte datorate faptului că 
materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. 
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antrepr enorului, atât în perioada de execuţie, cât şi în 
perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative. 
 
7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI  
7.1. Între

 de execuţie, cât şi în 
perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative. 
 
7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI  
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor  contractate se pune de către Beneficiar la 
dispoziţia Antreprenorului în două exemplare. 
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, cu 
respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederi lor actelor normative aplicabile în domeniul 
construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de construire.  
7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va  asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de 
construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalt e obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de  
și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce 
în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă întreaga responsa bilitate pentru toate operaţiunile executate pe 
şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, 
b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pe ntru consultare de către Inspectoratul Național pentru 
Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de șantier.  
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite 
vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare 
a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.  
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii sup limentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Benefic iarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 
acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăş urarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau 
dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la ca re acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sa u 
întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrare a executată va avea cel puțin caracteristicile  tehnice 
și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice 
şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform 
condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  
7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră c alitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 
înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
7.9.  Beneficiarul va asigura supr

crările la care se fac încercări, se consideră c alitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 
înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
7.9.  Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin 
diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor a ngajați ai Befeciarului desemnați. Acestora li se va 
asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi ori unde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru 
examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie 
utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe c are le consideră necesare executării lucrărilor, cu 
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adre sează în principiu numai Antreprenorului şi 
responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie  de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 
declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care 
va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului  sunt nejustificate sau inoportune, el poate 
înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în car e 
ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţ iilor Beneficiarului se creează dificultăţi în 
execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  
7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia 
Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale 
Antreprenorului.  
7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau p roiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să 
păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului 
de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoa re. Antreprenorul este obligat să verifice 
documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 
 
7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii 
şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și 
obligațiunilor contractuale și profesionale.  
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a)  îndepărtar

către subantreprenorii a prevederilor legale și 
obligațiunilor contractuale și profesionale.  
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a)  îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b)  înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c)  îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 
 
7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri lucrările, 
prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antrepr enorul compensează cheltuielile aferente 
suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amp lasamente se descoperă valori istorice, artistice sau 
ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţi a lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 
Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.  
7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obli gaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 
utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, 
iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe ş antier toate utilajele de construcţie, surplusurile de 
materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat  în 
legătură cu executarea contractului.  
7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, conside rate necesare de Antreprenor, nu pot fi demarate 
sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract.  
7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcț iei, în conformitate cu prevederile actelor 
normative. 
7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială , toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătea scă 
toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi 
afectate de execuţia lucrărilor. 
 
8. MODIFICĂRI 
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioa dei sale de valabilitate, se va efectua conform 
prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiil or publice, prin acord adiţional la prezentul 
contract. 
 
9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI  
9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contr actului aflat în perioada sa de valabilitate se va 
efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice.  
9.2.  Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efe ctua ținând cont de rata inflației sau deflației/în 
baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită  de comun acord între părți la semnarea acestuia și nu 
poate fi modificată pe durata executării , potrivit Regulamentului privind ajustarea perio

actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită  de comun acord între părți la semnarea acestuia și nu 
poate fi modificată pe durata executării , potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor 
de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un te rmen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1129/2018).
10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie furnizarea către 
Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu su bcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi 
ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract 
devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu , însa fără a se limita: denumirea 
subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontract anţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi 
sucontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar. 
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun sub contractant, în perioada de execuție a 
contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi 
subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea obţinerii acordului Beneficiarului într-un termen 
rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii 
subcontractanţi.  
10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontr actanţi sunt obligati sã prezinte la solicitare, 
informații cu privire la activitățile ce urmează a fi sub contractate, proporționale cerințelor impuse inițial prin 
documentația de atribuire. 
10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea Antreprenorului 
în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
11. FORȚA DE MUNCĂ 
Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţi le necesare angajării întregii forţe de muncă 
pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securității 
şi sănătății în muncă. 
 
12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR  
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia  de executare, urmând a fi supuse periodic la 
diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce l e va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa 
de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în 
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea un

ntreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în 
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 
în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 
cheltuieli.  
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autoriza tă de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 
şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate.  
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără apro barea Dirigintelui de șantier atestat şi, după caz, 
a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care 
urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de șa ntier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel 
de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul 
vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  
12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare l a dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 
parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se const ată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 
realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, 
în caz contrar, de Antreprenor.  
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă 
de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.  
12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute  în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, 
precum și cele care nu respectă prevederile contractului, f ără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a 
Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul 
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune 
că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 
 
13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE  
13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de 2 ani (24 luni).  
13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma  dispoziţiei date de Beneficiar, de a executa 
toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea 
clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, af

ie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea 
clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe cheltuiala 
acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere  neconforme cu prevederile contractului și/sau cu 
prevederile documentației tehnico-economice; 
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a orică reia dintre obligaţiile care îi revin în baza 
contractului. 
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în pe rioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa 
Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și 
gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, o bligatoriu, de o recepție cantitativă și calitativă a 
lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 
 
14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR  
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executare a necorespunzătoare a obligaţiilor  prevăzute 
de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova. 
14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se  produce o daună unui terţ, părţile contractante 
răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna 
provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale 
nu s-a prevăzut altfel.  
14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca su biecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar 
față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a 
fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai da că Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de 
pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea 
drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor  limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau 
alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotă rile pe care le are la dispoziţie împotriva 
degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către B eneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 
degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  
14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor o ricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor 
administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la 
executarea lucrăr

 a prevederilor o ricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor 
administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la 
executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, aces ta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea 
sumei prejudiciului.  
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imput abile uneia dintre părţile contractante, atunci 
cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.  
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de da une-interese, compensaţii plătibile conform 
prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu r ezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor 
sau a angajaţilor acestora. 
 
15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI  
15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în cadrul termenului 
convenit de parți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicăr ii unor penalitați de întârziere în cuantum de: 
__ 0.1 __ %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de _ 5___%  din suma totală a prezentului
contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării 
duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data 
îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție. 
15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.  
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectueaz ă după achitarea de către Antreprenor a sumelor 
datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dre ptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în 
conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scr is cu privire la deducerea acestor penalități și 
modul de calcul. 
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de 
lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge împotriva Antreprenorului 
va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți și încheierea unui acord adiţional la 
contract. 
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în 
valoare de 5 % din prețul contractului, în conformitate cu pre vederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 
1107/2002. 
15.6.  În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul 
prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita  plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la 
valoarea plății neefectuate, în conformitate cu p

a de plată a facturii în termenul 
prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita  plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la 
valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Le gii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în 
executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor înche iate între profesionaliști sau între profesioniști și 
autoritățile publice. 
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de da une-interese, compensaţii plătibile conform 
prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor 
sau a angajaţilor acestora. 
 
16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI  
16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o 
garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pent ru realizarea corespunzătoare a 
contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare. 
16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă ----   din valoarea de deviz a contractului de 
achiziţii publice şi se va constitui fie: 
a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare,  emis, în condiţiile legii, de o societate bancară, 
care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevoca bilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă 
că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la pr ima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau 
16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Antreprenorul are 
obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare de deviz a contractului de achiziţie 
publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, p arţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a 
reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.  
16.4.  Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii stabiliți de Codul 
urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dac ă termenii garanţiei de bună execuţie 
specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de 
zile înainte de data de expirare a acesteia. 
16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care: 
a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele normative; 
 
b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea gar anţiei de bună execuţie, aşa cum este prevăzut la 
pct. 16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum  este prevăzut la pct. 16.3, situaţii în care 
Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 
16.6. Anterior em

16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum  este prevăzut la pct. 16.3, situaţii în care 
Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 
16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica 
atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost 
respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor.
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile Codul 
urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. 
 
17.  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  
17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rez olva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau 
litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 
17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de  10 zile, fiecare dintre acestea poate 
solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente. 
17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 
corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie  folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare 
prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificare a, măsurarea și testarea, conform normativelor. Costurile 
cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 
18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia 
de a nu putea executa lucrarea;  
 b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
 c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi  economice din motive neimputabile 
Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul 
stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 
termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin prezentul contract;  
 e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi  economice din motive neimputabile 
Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după ac ordarea unui preaviz de 15 zile

tabile 
Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după ac ordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de 
expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înștiințarea încetează să 
aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul. 
 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante 
în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract.   
 18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca com isia de recepţie care va efectua recepţia 
cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 
 18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi si tuaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul 
materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după car e se vor stabili sumele care urmează să le plătească î n 
conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina 
căruia s-a rezolvit contractul.  
 18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor 
legale.  
 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a 
acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
 a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din 
procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
 b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în 
conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului  respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 
obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, 
după caz, internaționale. 
 
19. DISPOZIȚII FINALE 
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și  valabilității contractului să convină asupra 
modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în ca zul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu a u putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi 
au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative.   
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi dreptur

bile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi 
au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative.   
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul contract 
unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 
19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două e xemplare de valoare juridică egală, câte un 
exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor. 
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor pă rţi, se consideră semnat la data indicată pe 
acesta, este încheiat și înregistrat (după caz) conform pre vederilor legale şi intră în vigoare la data notificării 
Beneficiarului cu privire la începerea activităţii Antrepre norului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și 
corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi.  
19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de la data intrării 
sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 
 
II.  PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILESPECIALE A CONTRACTULUI 
 
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
 
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
BENEFICIAR 
ANTREPRENOR 
        IMSP SPITALUL RAIONAL RÎȘCANI  Î.I. ,,VARZARI TATIANA,,  
Director Angela Rusu__________________ Adm.Varzari Tatiana_________________  
„21”mai 2026”.  „21” mai 2026”.  
         
              BENEFICIAR 
IMSP SPITALUL RAIONAL RÎȘCANI 
                 ANTREPRENOR 
Î.I. ,,VARZARI TATIANA,, 
 
Adresa poştală: Or.Rîșcani,str,N.Testemițanu 6 
[email protected]  
Adresa poştală: Or.Rîșcani,str,Vasile Lupu 22 
[email protected]   
Telefon: 025622448  Telefon:  069938657  
Cod fiscal:1003602150754 Cod fiscal: 1010602005005 
Banca:MF TR STAT 
 
Banca: SA,,FinComBank,,; Fil.nr.9 or.Rîşcani, 
                                        
TVA:  7900533  
Cod TREZMD2X 
IBAN: MD68TRPCBV518430A00164AA  
Cod IBAN: MD09FT222480900000736498
Anexa nr.1 
la contractul 
 nr.19/26 din 21.05.2026 
 
 
 
SPECIFICAȚIA  DE PREȚ 
Obiectul achiziției: Lucrări de reparații la Unitatea de primire urgență (UPU) a IMSP Spitalul Raional Rîșcani  
Denumirea 
lotului  
Denumirea 
operatorului 
economic 
Cantitate și 
unitate de 
măsură   
Prețul unitar  
(fără TVA) 
Prețul total  
(fără TVA) 
Prețul total 
 (inclusiv 
TVA) 
Terme 
n de 
executa 
re  
Lucrări de re 
parații la 
Unitatea de 
primire 
urgență 
(UPU) a 
IMSP 
Spitalul 
Raional 
Rîșcani  
Î.I. ,,VARZARI 
TATIANA,, 
Lucrare; 
Conform 
proiectului de 
execuție; 
Devizelor: 
,F1;F 3;F5;F7;  
 
62897,39  62897,39  75 476,87  20 zile 
 
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
BENEFICIAR 
ANTREPRENOR 
        IMSP SPITALUL RAIONAL RÎȘCANI  Î.I. ,,VARZARI TATIANA,,  
Director Angela Rusu__________________ Adm.Varzari Tatiana_________________  
„21”mai 2026”.  „21” mai 2026”.

BENEFICIAR 
ANTREPRENOR 
        IMSP SPITALUL RAIONAL RÎȘCANI  Î.I. ,,VARZARI TATIANA,,  
Director Angela Rusu__________________ Adm.Varzari Tatiana_________________  
„21”mai 2026”.  „21” mai 2026”.
Lucrari de reparatie la IMSP,,Spitalul 
Raional Riscani 
 
Formular Nr.3 
(denumirea obiectivului) WinCmeta 
 
 
Deviz local de resurse № 29--03-26 Rs 
 Ремонт 
 
Valoarea de deviz  75 476,87 lei 
Intocmit in preţuri  curente  
 
№ 
 crt. 
Simbol norme 
şi Cod  
resurse   
 
Denumire lucrări şi cheltuieli       
 
U.M.  
Cantitate 
conform 
datelor din 
proiect 
Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate 
de măsură 
 
Total 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
  Total borderou de resurse № 29--03-26 
Rs: 
    
   Manopera: 
 1. 7123010010200 Betonist h-om 70,46 94,60 6 665,52 
 2. 7123020011140 Fierar beton h-om 4,18 94,60 395,43 
 3. 7129020012800 Pavator h-om 9,15 94,60 865,59 
 4. 7129040010110 Asfaltator h-om 2,43 94,60 229,88 
 5. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 71,23 94,60 6 738,36 
 6. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,84 94,60 79,46 
  Total manopera    14 974,24 
   Materiale: 
 1. 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 
mm m3 0,16 315,00 50,40 
 2. 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 
mm m3 1,82 315,00 573,30 
 3. 1422102205512 Beton in banda pentru longrine B 20 m3 0,36 1 750,00 630,00 
 4. 1422102205515 Beton in imbracaminte B 20 m3 9,11 1 750,00 15 942,50 
 5. 2010237318750 Distantieri  buc 50,11 3,50 175,38 
 6. 2320156200951 Motorina motor Disel-ld kg 0,24 26,67 6,40 
 7. 2320166200676 White spirit kg 0,67 44,14 29,57 
 8. 2320187315789 Decofrol kg 0,67 44,44 29,77 
 9. 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 55,79 2,90 161,79 
 10. 2663102100001 Beton B 12,5 m3 0,79 1 400,00 1 106,00 
 11. 26661228002861 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 
1000 x 250x 80 mm  m 5,13 85,00 436,05 
 12. 26661228002861
1 
Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 
1000 x 300x 150 mm  m 12,56 116,67 1 465,38 
 13. 2710602000224 Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 
438 D = 20 mm kg 0,30 17,40 5,22 
 14. 2710602100000 Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal 
de 8 mm kg 0,84 17,40 14,62 
 15. 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 1,67 24,00 40,08 
 16. 2873122004100 Plase sudate Vr 100x100x6 mm kg 168,71 16,11 2 717,92 
 17. 2873122005000 Plasa sirma neagra (rabit)  19,0 x 0,8 x 
1000  kg 0,12 16,11 1,93

ale, neagra, D=1 mm kg 1,67 24,00 40,08 
 16. 2873122004100 Plase sudate Vr 100x100x6 mm kg 168,71 16,11 2 717,92 
 17. 2873122005000 Plasa sirma neagra (rabit)  19,0 x 0,8 x 
1000  kg 0,12 16,11 1,93
18. 2873145887001 Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111 kg 0,24 22,00 5,28 
 19. 2875275891619 Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 kg 0,43 125,00 53,75 
 20. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,11 100,00 11,00 
  Total materiale de construcţii    23 456,34 
   Utilaje de construcţii: 
 1. 2912340002509 Motocompresor mobil de aer de joasa 
presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min h-ut 9,08 75,00 681,00 
 2. 2922140007000 Macara  h-ut 0,10 600,00 60,00 
 3. 2952240000000 Longrina metalica de  3 m lungime h-ut 133,63 25,00 3 340,75 
 4. 2952240001000 Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 
cp) h-ut 1,40 125,00 175,00 
 5. 2952270003380 Ciocan pneumatic 8-15 kg h-ut 9,08 75,00 681,00 
 6. 2952270003608 Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw h-ut 1,40 125,00 175,00 
 7. 2952270004019 Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor 
ardere int.<10 CP h-ut 1,40 75,00 105,00 
 8. 3410440005604 Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) h-ut 1,21 420,72 509,07 
 9. 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 1,21 600,00 726,00 
 10. 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 2,07 400,00 828,00 
 11. 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de 
stropire h-ut 0,43 400,00 172,00 
  Total utilaje de construcţii    7 452,82 
  
      
 Total  lei   45 883,40 
 CAS 24 %   3 593,82 
 Transport 10 %   2 345,63 
 Regie 14,5 %   7 514,31 
 Total     59 337,16 
 Beneficiu de deviz 6 %   3 560,23 
 Total     62 897,39 
 TVA 20 %   12 579,48 
 Total deviz:    75 476,87 
 
 
Intocmit  V.Varzari 
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
Verificat A.Russu 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)
Formular Nr.5 
WinCmeta 
Obiect:Lucrari de reparatie la IMSP,,Spitalul 
Raional Riscani,, 
Investitor: IMSP,,Spitalul Raional Riscani,, 
 
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 29--03-26 Rs 
№ 
crt. 
Simbol norme şi Cod  
resurse Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 
Consum de 
resurse pe unitate 
de măsură 
Valoare, lei 
Pe unitate de 
măsură 
 
Total 
————— 
incl. salariu 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
  1. Lucrari de reparatie     
1 DG06B 
 
Spargerea si desfacerea  betonului de ciment 
pe suprafete limitate, pentru pozarea 
cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de 
scurgere etc., executate in alei, trotuare sau 
fundatii de drumuri (Desfacerea betonului) 
 
m3    
409,69 
————— 
319,73 
 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 3,3800 94,60 319,73 
 2912340002509 Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, 
debit 4,0 - 5,9 mc/min 
h-ut 0,6000 75,00 44,98 
 2952270003380 Ciocan pneumatic 8-15 kg h-ut 0,6000 75,00 44,98 
2 CC03C 
 
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (VR-1 100x100x5 mm) 
 
kg    
20,85 
————— 
2,84 
 7123020011140 Fierar beton h-om 0,0250 94,60 2,

0,6000 75,00 44,98 
2 CC03C 
 
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la placi (VR-1 100x100x5 mm) 
 
kg    
20,85 
————— 
2,84 
 7123020011140 Fierar beton h-om 0,0250 94,60 2,37 
 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0050 94,60 0,48 
 2873122004100 Plase sudate Vr 100x100x6 mm kg 1,0100 16,11 16,27 
 2710602100000 Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm kg 0,0050 17,40 0,09 
 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0100 24,00 0,24 
 2010237318750 Distantieri  buc 0,3000 3,50 1,05 
 2922140007000 Macara  h-ut 0,0006 600,00 0,36 
3 DC05A 
 
Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, 
executata intr-un singur strat, cu grosimea de 
15 cm 
 
m2    
487,42 
————— 
117,31 
 7129040010110 Asfaltator h-om 0,0200 94,60 3,78 
 7123010010200 Betonist h-om 0,5800 94,60 109,74 
 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,0200 94,60 3,78 
 1422102205512 Beton in banda pentru longrine B 20 m3 0,0060 1 750,00 10,37 
 1422102205515 Beton in imbracaminte B 20 m3 0,1500 1 750,00 262,47 
 2710602000224 Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 
mm 
kg 0,0050 17,40 0,09 
 2873122005000 Plasa sirma neagra (rabit)  19,0 x 0,8 x 1000  kg 0,0020 16,11 0,03 
 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0300 315,00 9,44 
 2873145887001 Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100  S2111 kg 0,0040 22,00 0,09 
 2875275891619 Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 kg 0,0070 125,00 0,88 
 2320166200676 White spirit kg 0,0110 44,14 0,49 
 2320156200951 Motorina motor Disel-ld kg 0,0040 26,67 0,11 
 2320187315789 Decofrol kg 0,0110 44,44 0,49 
 2952270004019 Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 
CP 
h-ut 0,0230 75,00 1,73 
 2952240001000 Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) h-ut 0,0230 125,00 2,88 
 2952270003608 Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw h-ut 0,0230 125,00 2,88 
 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0071 400,00 2,83 
 3410440005604 Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) h-ut 0,0200 420,72 8,38 
 3410520001373 Automacara 5 tf h-ut 0,0200 600,00 11,95 
 2952240000000 Longrina metalica de  3 m lungime h-ut 2,2000 25,00 55,00 
4 DE10C 
 
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 
20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 
(bordura vibropresata ( 1000x250x80mm) 
 
m    
224,95 
————— 
63,44 
 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,1500 94,60 14,28 
 7129020012800 Pavator h-om 0,5200 94,60 49,15 
 2663102100001 Beton B 12,5 m3 0,0450 1 400,00 63,14 
 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 3,1700 2,90 9,19 
 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0090 315,00 3,09 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0060 100,00 0,59 
 26661228002861 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 
250x 80 mm  
m 1,0050 85,00 85,50 
5 DE10C 
 
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 
20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 
(bordura vibropresata ( 1000x300x150mm) 
 
m    
255,97 
————— 
63,4

 80 mm  
m 1,0050 85,00 85,50 
5 DE10C 
 
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 
20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 
(bordura vibropresata ( 1000x300x150mm) 
 
m    
255,97 
————— 
63,42 
 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,1500 94,60 14,23 
 7129020012800 Pavator h-om 0,5200 94,60 49,19
1 2 3 4 5 6 7 
 2663102100001 Beton B 12,5 m3 0,0450 1 400,00 62,72 
 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 3,1700 2,90 9,19 
 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0090 315,00 2,77 
 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0060 100,00 0,64 
 266612280028611 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 
300x 150 mm  
m 1,0050 116,67 117,23 
6 TRI1AA04C3 
 
Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si 
marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, 
in auto categoria 3 
 
t    
52,02 
————— 
52,02 
 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,5500 94,60 52,02 
7 TsI50A3 
 
Transportarea incarcaturilor in  autobasculanta 
de 5 t la distanta de 3 km 
 
t    
30,40 
————— 
0,00 
 3410540000006 Autobasculanta-5t h-ut 0,0760 400,00 30,40 
 
     APROBAT:   
     
Intocmit Investitor 
V.Varzari A.Russu 
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
L.S.                                                                                                 L.S.
Lucrari de reparatie la IMSP,,Spitalul 
Raional Riscani 
Formular Nr.7 
WinСmeta 
 
(denumirea obiectivului)  
 
 
DEVIZ  LOCAL № 29--03-26 Rs 
 Ремонт 
 
Valoarea de deviz  75 476,87 lei 
Intocmit in preţuri  curente  
№ 
crt. 
Simbol norme 
şi Cod  
resurse 
 
Lucrări şi cheltuieli 
 
U.M. 
Cantitate 
conform 
datelor din 
proiect 
Valoarea de deviz, lei 
Pe unitate de 
măsură 
———— 
incl. salariu 
 
Total 
————— 
incl. salariu 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
   1. Lucrari de reparatie 
 
    
1 
DG06B 
Spargerea si desfacerea  betonului 
de ciment pe suprafete limitate, 
pentru pozarea cablurilor, 
conductelor, podetelor, gurilor de 
scurgere etc., executate in alei, 
trotuare sau fundatii de drumuri 
(Desfacerea betonului) 
 
m3 15,14 
 
409,69 
—————————— 
319,73 
 
6 202,68 
—————————— 
4 840,68 
 
2 
CC03C 
Montare plase sudate la inaltimi 
mai mici sau egale cu 35 m, la 
placi (VR-1 100x100x5 mm) 
 
kg 167,04 
 
20,85 
—————————— 
2,84 
 
3 482,89 
—————————— 
474,89 
 
3 
DC05A 
Imbracaminte din beton cu ciment 
la drumuri, executata intr-un 
singur strat, cu grosimea de 15 cm 
 
m2 60,74 
 
487,42 
—————————— 
117,31 
 
29 605,82 
—————————— 
7 125,28 
 
4 
DE10C 
Borduri prefabricate din beton, 
pentru trotuare 20x30 cm, pe 
fundatie de beton 30x15 cm 
(bordura vibropresata ( 
1000x250x80mm) 
 
m 5,10 
 
224,95 
—————————— 
63,44 
 
1 147,22 
—————————— 
323,53 
 
5 
DE10C 
Borduri prefabricate din beton, 
pentru trotuare 20x30 cm, pe 
fundatie de beton 30x15 cm 
(bordura vibropresata ( 
1000x300x150

224,95 
—————————— 
63,44 
 
1 147,22 
—————————— 
323,53 
 
5 
DE10C 
Borduri prefabricate din beton, 
pentru trotuare 20x30 cm, pe 
fundatie de beton 30x15 cm 
(bordura vibropresata ( 
1000x300x150mm) 
 
m 12,50 
 
255,97 
—————————— 
63,42 
 
3 199,68 
—————————— 
792,75 
 
6 
TRI1AA04
C3 
Incarcarea materialelor din grupa 
A - usoare si marunte prin 
aruncare - de pe rampa sau teren, 
in auto categoria 3 
 
t 27,24 
 
52,02 
—————————— 
52,02 
 
1 417,11 
—————————— 
1 417,11 
 
7 TsI50A3 Transportarea incarcaturilor in  t 27,24 
 
30,40 
—————————— 
828,00 
——————————
1 2 3 4 5 6 7 
autobasculanta de 5 t la distanta 
de 3 km 
 
0,00 
 
0,00 
 
       
  Total  lei    45 883,40 
 
  Total Lucrari de reparatie 
Inclusiv salariu 
   45 883,40 
14 974,24 
              
  Total  lei   45 883,40 
 
  CAS 24 %   3 593,82 
 
  Transport 10 %   2 345,63 
 
  Regie 14,5 %   7 514,31 
 
  Total     59 337,16 
 
  Beneficiu de deviz 6 %   3 560,23 
 
  Total     62 897,39 
 
  TVA 20 %   12 579,48 
 
  
 
Total deviz: 
Inclusiv salariu    
75 476,87 
—————— 
14 974,24 
 
 
 
Intocmit  V.Varzari 
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 
Verificat A.Russu 
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)