202607151418_contract paza.pdf

CONTRACT Nr. DR-70-0199 
privind instalarea, pornirea și reglarea mijloacelor tehnice de securitate
05 Mai 2026 or. Drochia
Sucursala Rîșcani a SMD (Drochia) Î.S. Servicii Pază , reprezentată în persoana directorului 
Țarălungă Mihail, care activează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor”, pe de o parte și 
Spitalul Raional Drochia__ ” Nicolae Testemițeanu „numită în continuare “Client”, în persoana 
Directorului dl Maximciuc Galina ,care activează în baza Statutului , pe de altă parte, au încheiat 
prezentul contract.
1. Obiectivul contractului.
1.1 Antreprenorul execută, iar clientul recepționează lucrările de instalare, pornire și reglare a 
mijloacelor tehnice de securitate (în continuare MTS) la obiectivul Casa Bănească etajul I (centru 
medicilor de Familie)
adresa r. Drochia str. Testemițeanu,4
1.2 MTS, instalate conform prezentului contractului, se transmit în proprietatea Clientului.
1.3 Termenul de valabilitate a prezentului contract constituie un an din momentul semnării lui de 
către ambele părți.
2. Valoarea contractului. Modalități de plată.
2.1 Valoarea totală a utilajului MTS și lucrărilor de montare constituie 6285,24 ( șase mii două 
sute opt zeci și cinci lei 24 bani) inclusiv TVA 20%.
2.2 Clientul efectuează plata în avans în mărime de___100% din valoarea prevăzută în p.2.1 a 
prezentului contract conform devizului de cheltuieli prezentat de către Antreprenor.
2.3 Achitarea deplină se efectuează__3_ zile după finalizarea lucrărilor și semnării de către părți a 
procesului-verbal de primire-predare a lucrărilor executate.
2.4 Pentru neachitarea lucrărilor efectuate în termenii stabiliți de prezentul contract (p. 2.3), Clientul 
plătește pentru fiecare zi de întârziere penalitate în mărime de 0,2 % din suma neachitată.
3. Lucrările de instalare, pornire și reglare.
3.1 Lucrările de instalare, pornire și reglare se încep în termen de 24 ore de la parvenirea plății în 
avans la contul Antreprenorului.
3.2 Tot setul de lucrări de instalare, pornire și reglare se efectuează de către Antreprenor în timp de 
2 zile lucrătoare.
3.3 După efectuarea lucrărilor de instalare, pornire și reglare părțile semnează procesul-verbal de 
primire-predare a lucrului și procesul-verbal de primire în exploatare a MTS.
4. Garanția.
4.1 Garanția este valabilă pe termen de un an din momentul semnării procesului-verbal de predare- 
primire a lucrărilor de către ambele părți.
4.1.1 Garanția este valabilă la prezentarea:
- Procesului-verbal de primire în exploatare a MTS;
- Documentației tehnice transmise de Antreprenor Clientului;
- Confirmării achitării integrale a plății pentru lucrările efectuate, cu excepția achitării în rate a 
acestora.
4.2 Garanția nu este valabilă dacă:
4.2.1 Clientul nu a respectat regulile de exploatare a utilajului, cerințele producătorului și 
Antreprenorului în privința utilizării dispozitivelor și materialelor instalate.
4.2.2 în sistemul instalat au fost efectuate modificări, fără înștiințarea Antreprenorulu

 cerințele producătorului și 
Antreprenorului în privința utilizării dispozitivelor și materialelor instalate.
4.2.2 în sistemul instalat au fost efectuate modificări, fără înștiințarea Antreprenorului.
4.2.3 Defecțiunile apărute sunt rezultatul greșelilor de exploatare, neglijenții, păstrării și întreținerii 
necorespunzătoare de către Client.
4.2.4 Parametrii tehnici a rețelelor de alimentare cu energie electrică nu corespund caracteristicilor 
tehnice a utilajului.
4.3 Garanția va fi anulată în cazul deservirii tehnice a sistemului instalat de o altă companie decît 
Antreprenor fără înștiințarea în prealabil a Antreprenorului.
4.4 Garanția la MTS nu include deservirea tehnică a utilajului pe perioada termenului de garanție.
Deservirea tehnică se efectuează în baza unui contract suplimentar.
4.5 In cazul defectării utilajului, demontarea se va face numai după controlul lui de către 
reprezentantul Antreprenorului.
4.6 în cazul înlocuirii unui element al sistemului de semnalizare defectat cu altul nou termenul de 
garanție nu se modifică.
4.7 Utilajul înlocuit pe parcursul termenului de garanție trece în proprietatea Antreprenorului.
5. Obligațiile părților.
5.1 Antreprenorul este obligat:
5.1.1 A îndeplini lucrările calitativ, în deplină măsură și în termenul prevăzut în punctul 3.2 al 
prezentului contract.
5.1.2 A asigura prezentarea reprezentanților pentru înlăturarea defecțiunilor MTS, apărute în 
perioada de garanție, pe parcursul a 24 ore din momentul primirii înștiințării de la Client.
5.1.3 A restabili capacitatea de lucru a MTS în termen de 3 zile din momentul prezentării la Client.
5.2 Clientul este obligat:
5.2.1 Să asigure la momentul începerii lucrărilor:
- pregătirea spațiului;
- prezența energiei electrice:
5.2.2 Să asigure accesul liber al personalului Antreprenorului pentru efectuarea lucrărilor de 
instalare, pornire și reglare, integritatea instrumentului de montare și a utilajului pe toată perioada efectuării 
lucrărilor. în cazul necesității deplasării, achită cheltuielile pentru transportare și cazare a lucrătorilor 
Antreprenorului.
5.2.3 în cazul ieșirii din funcțiune a MTS să înștiințeze Antreprenorul.
5.2.4 A nu efectua reparația MTS de sinestătător sau de terțe persoane fără permisiunea 
Antreprenorului.
5.2.5 A recepționa și a achita lucrul Antreprenorului în conformitate cu prevederile prezentului 
contract.
6. Alte condiții.
6.1 Toate anexele la prezentul contract sunt parte componentă a lui.
6.2 Divergențele apărute la prezentul contract părțile le vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă părțile 
nu vor ajunge la o înțelegere atunci, divergențele vor fi examinate în instanța de judecată competentă.
6.3 Toate modificările la prezentul contract sunt valabile numai în cazul, dacă ele sunt făcute în 
formă scrisă și sunt semnate de ambele părți.
6.4 Prezentul contract este întocmit în două exemplare, pentru fiecare parte câte un exemplar, 
ambele avînd putere juridică egală.
7. Adresele juridice și rechizitele bancare:
S

nate de ambele părți.
6.4 Prezentul contract este întocmit în două exemplare, pentru fiecare parte câte un exemplar, 
ambele avînd putere juridică egală.
7. Adresele juridice și rechizitele bancare:
Spitalul Raional Drochia 
Nicolae Testemițeanu
ÎS„Servicii Pază” a MAI
c/f 1010600043506
IBAN:MD92ML000000000225181650
BC Moldindconbank S.A.
or. Drochia str.N.Testemițeanu nr.2bl.3 
c/f 1003607150139
Client: Spitalul Raional Drochia
Adresa: or.Drochia
Telefon:
Antreprenorul: Î.S. "Servei! Pază"_____________________
Adresa: or. Drochia str. M.Varlaam 23
C/F: 1010600043506 MD92ML0O0OO000O225181650
BIC: MOLDMD2X316
BC Moldindconbank S.A.
DEVIZ DE CHELTUIELI MR.___DR-70-0199 DIN _05.05.2026
pentru instalarea sistemului de semnalizare pază și securitate la obiective
Capitolul 1 . Lucrări de instalare ...........
Nr Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor U.m. Preț cantitatea £ lei fără TVA
1 Alegerea locului de instalare a aparatului și detectorilor, 
traseelor așezării cablurilor firelor
comp. 28,11 0 0,00
total pe capitolul nr.1 0,00
Capitolul 2 Lucrări de demontare
Nr Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor ' U.m. Preț cantitatea 2 lei fără TVA 1
18 Detector cu ultrasunete buc. 12,67 0 0,00
total pe capitolul nr.2 0,00
TVA 20%
Nr Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor U.m. PÜM cantitatea 2 lei fără TVA
10 Sfredelirea găurilor în metal și beton 1 gaură 2,99 o 0,00
total pe capitolul nr.3 0,00
Capitolul 4. Reglarea părților electrice ale Sf’l
Nr Denumirea și caracteristica tehnică a lucrărilor U.m. Preț cantitatea 2 lei fără TVA |
2 Controlul complexului tehnologic în regimul de lucru și 
control, primirea în exploatare
compl. 519,22 1 519,22
total pe capitolul nr. 4 519,22
total pe comp 1,2,3,4 519,22
Lucrări în încăperi expluatate 15% de la cop.1,2,3,4 0,00
TOTAL 519,22
Capitolul 5. Materiale ce nu sunt indicate în prețurile de montare
cantitateaU.m. lei fără TVAtehnică a lucrărilor
'_5_"Mai 2026
2 AjaxDoorProtect white EU buc 414,93 1 414,93
4 Ajax Hub 2 Plus buc 2432,00 1 2 432,00
6 Ajax Keypad white EU buc 1143,00 1 1143,00
9 Ajax Motion Protect buc 681,03 1 681,03
13 cablu §WP m 4,20 5 21,00
26 cronstein buc 26,52 1 26,52
total pe capitolul nr. 5 4 718,48
IN TOTAL pe capitole 1,2,3,4,5, 5 237,70
TVA 20% 1 047,54
IN TOTAL la plata pe deviz 
-----------------------ri A '• 1 "ti TFB "—‘■ff 1 J6"------------------------------------
6 285,24
Acutul a alcătuit: inginer SMD Drochia Posțovâitu tqțji
IS"Servicii Paza": Tarălungă Mihail gț SMD (Drochia) 
ai.S. “SERVICII PAEĂ 
' a MAI
\?4° ’010600°

"------------------------------------
6 285,24
Acutul a alcătuit: inginer SMD Drochia Posțovâitu tqțji
IS"Servicii Paza": Tarălungă Mihail gț SMD (Drochia) 
ai.S. “SERVICII PAEĂ 
' a MAI
\?4° ’010600°