202607151053_srl-stromacom.signed.signed-(1) (1).pdf

Anexa nr. 25
CONTRACTDEANTREPRIZĂnr.16
I. PARTEAGENERALĂ
(OBLIGATORIE)
06.07.2026 mun.Edineț
PĂRȚILECONTRACTANTE
Beneficiar Antreprenor
IP CPPAV ”Alinare”reprezentat legal prin
Ludmila PELIN care acționează în baza
Statutului conf. Ordinului nr.1-p12 din 02
ianuarie 2024, în calitate de Beneficiar, IDNO
1018601000076, pe de o parte,
SRL STROMACOM reprezentat legal prin
Vladimir TONCIUC , în calitate de
Antreprenor, IDNO 1003602001580, pe de
altă parte,
ambii (denumiţi în continuarePărţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:
1.OBIECTULCONTRACTULUI
Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Reparatie capitală a acoperisului blocului locativ al
Instituției Publice Centrul de Plasament personae adulte și vîrstnice "Alinare" din or.Costești, r-nul
Rîșcani. în conformitate cu prevederile proiectului tehnic nr. ARH-11-26-SAC , cu detaliile de
execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice, achiziționate conform
procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1779975654669 din 11.06.2026 , în baza deciziei
grupului de lucru al Beneficiarului nr. 1 din 22.06.2026.
2.DOCUMENTELECONTRACTULUI
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:
a) Formularul contractului;
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară;
c) Caietul de sarcini;
d) Garanția de bună execuție a contractului;
e) Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți.
3.PREȚULCONTRACTULUIŞIMODALITĂŢILEDEPLATĂ
3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL.
3.2. Prețul prezentului contract este de 485 526,01 lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota
legală de TVA, după cum urmează:
– valoarea fără TVA: 485 526,01 lei MDL;
– TVA 20%: 97 105,20 lei MDL;
– valoarea totală cu TVA:582631,21leiMDL.
3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de
30zile .
3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5
zile de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate
conform contractului.
4.DURATADEEXECUȚIE
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 40 zile, începând de la data prevăzută în
Ordinul de începere.
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 10zile de la ordinul de începere, va acționa cu
promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termen

prevăzută în
Ordinul de începere.
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 10zile de la ordinul de începere, va acționa cu
promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă
să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs
de 40 zile de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere
a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar;
- constituirea garanției de bună execuție a contractului;
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care
împiedică realizarea obiectului prezentului contract.
4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție,
alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a acestuia.
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează
din culpa sa.
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție
aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme
neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra
calității lucrărilor;
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a
unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din
iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea
şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor,
cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţie
a lucrărilor contractate.
5.RECEPŢIALUCRĂRILORDEEXECUŢIE
5.1. Terminarea lucrărilor
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate
într-un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit
de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere
a lucrărilor.
5

ilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit
de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere
a lucrărilor.
5.2. Înştiinţarea de Recepţie
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notificaîn scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condiţiilor
de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor art.196 din
Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi avizată de
către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție
la terminrea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație.
5.2.2. În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi
consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu-se şi termenele pentru
remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în
condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale.
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor
prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie
şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de
constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a
respinge recepţia.
5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa
Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor.
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din
punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform termenului
stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.
6.REMEDIEREADEFECTELOR
6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții
contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele
aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate.
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate
faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu
prevederile Contractului.
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor
normative.
7.DREPTURILEŞIOBLIGAŢIUNILEANTREPRENORULUIŞIALEBENEFICIARULUI
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare.
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrare

aţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare.
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în
contract, cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative
aplicabile în domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a
Autorizației de construire.
7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele,
utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie,
fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă
întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de
execuţie utilizate.
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului,
b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul
Național pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv
dirigintele de șantier.
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă.
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea
şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte
ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor.
Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea
au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor
documente.
7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin
caracteristicile tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă,
va corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite
în contract.
7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile
contractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Befeciarului
desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriu

contractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Befeciarului
desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se
desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună
la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle,
condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii,
indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai
Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit
împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele
Responsabilului tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în
afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de către Beneficiar.
7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus
la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a
terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.
7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul
este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi
inexactităţile constatate sau presupuse.
7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către
subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct
de vedere calitativ.

;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct
de vedere calitativ.
7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate
opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă
şi să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.
7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere,
să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate
utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și va readuce în
stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului.
7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot
fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract.
7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu
prevederile actelor normative.
7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările,
să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.
8.MODIFICĂRI
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua
conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acord
adiţional la prezentul contract.
9.AJUSTAREAPREŢULUICONTRACTULUI
9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de
valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor
publice.
9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației sau
deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți la
semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării , potrivit Regulamentului privind
ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe
un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018).
10.ANTREPRENORULŞISUBANTREPRENORII
10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie
furnizarea către Beneficiar a contractelor 

rnului nr. 1129/2018).
10.ANTREPRENORULŞISUBANTREPRENORII
10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie
furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii
nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi
sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie
să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai
noilor subcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi sucontractate, valoarea
aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar.
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de
execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind
înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea
obţinerii acordului Beneficiarului într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile
înainte de momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi.
10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte la
solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale cerințelor
impuse inițial prin documentația de atribuire.
10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea
Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului.
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.
11.FORȚADEMUNCĂ
Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe
de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative
în domeniul securității şi sănătății în muncă.
12.MATERIALELEŞIEXECUŢIALUCRĂRILOR
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru
examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt
corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la
lucrări pe şantier şi în locurile u

ui. În caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate.
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat
şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de
șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi
măsurarea lucrărilor.
12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de
calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea
şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de
măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă
proporţional de către aceştia.
12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens
o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să
înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei
Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
13.PERIOADADEGARANŢIEŞIREMEDIERIÎNPERIOADADEGARANŢIE
13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este de 5ani.
13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar,
de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a
căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative.
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează
pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului
și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice;
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în
baza contractului.
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de 

nomice;
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în
baza contractului.
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la
cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp
posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o
recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de
constatare încheiat între Părți.
14.RĂSPUNDEREAPĂRŢILOR
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii
Moldova.
14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a
fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să
răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul
l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări
din proprie vină.
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri
de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze
zăpada şi gheaţa.
14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele
intervenite şi care pot fi dovedite.
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejud

e pot fi dovedite.
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu
rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
15.RECLAMAŢIIŞISANCŢIUNI
15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în
cadrul termenului convenit de parți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor penalitați
de întârziere în cuantum de: 0,1 %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 10 %
din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii
Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de
la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de
finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție.
15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și
modul de calcul.
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către
Antreprenor a sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă
penalitățile calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris
cu privire la deducerea acestor penalități și modul de calcul.
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a
lipsei frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce
curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de
către părți și încheierea unui acord adiţional la contract.
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă
o penalitate în valoare de 10 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil
al Republicii Moldova nr. 1107/2002.
15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii
în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale
penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr.

urii
în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale
penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr.
66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor
încheiate între profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice.
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu
rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
16.GARANŢIADEBUNĂEXECUŢIEACONTRACTULUI
16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării
contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea
corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în anunțul de participare.
16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 5 % din valoarea de deviz a
contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie:
a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare, emis, în condiţiile legii, de o societate
bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare
trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului,
pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate
16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia,
Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare
de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial
sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de
executat.
16.4. Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii
stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă termenii
garanţiei de bună execuţie specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi
valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a acesteia.
16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care:
a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu
actele normative;
b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum
este prevăzut la pct. 16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut
la pct. 16.3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună
execuţie.
16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţi

. 16.3, situaţii în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună
execuţie.
16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia
de a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând
obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluționării
pretențiilor.
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile
Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023.
17. SOLUŢIONAREALITIGIILOR
17.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice
neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
Contractului.
17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de30zile , fiecare dintre
acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente.
17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate,
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conform
normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.
18.REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune
Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
a) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
· c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive
neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.
3.3 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
· a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
· b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate,
în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor;
· c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o
lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
· d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin
prezentul contract;
· e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive
neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor
contractuale.
· 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă
înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate,
înștiințarea în

poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă
înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate,
înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze
contractul.
3.4 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte
părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul
contract.
3.5 18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va
efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data
rezoluțiunii contractului.
3.6 18.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care
trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
3.7 18.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea
prevederilor legale.
3.8 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:
3.9 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
3.10 a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile
publice;
3.11 b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare
gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
19.DISPOZIȚIIFINALE
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină
asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul
în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative.
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în
prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.
19.3. Prezentul contract este întocmit în

rţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în
prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.
19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică
egală, câte un exemplar pentru Beneficiar și Antreprenor.
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data
aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform
prevederilor legale şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea
activităţii Antreprenorului, fiind valabil până la 31.12.2026 și îndeplinirea integrală și
corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi.
19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de
la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care
îl produce.
II. PARTEACEȚINEDECONDIȚIILE
SPECIALEACONTRACTULUI
(LANECESITATE)
3
RECHIZITELEJURIDICE,POŞTALEŞIDEPLĂŢIALEPĂRŢILOR
BENEFICIAR
IP CPPAV ”ALINARE”
ANTREPRENOR
SRLSTROMACOM
Adresa poştală:or.Costești,str.SilvianLucaci
Adresa poştală:
Mun.Bălți,str.ȘtefancelMare,170
Telefon:069855090 Telefon:068788866
Cod fiscal:1018601000076 Cod fiscal:1003602001580
Banca:TREZMD2X Banca: VICBMD2X
CodIBAN:
MD36TRPBAC311120B16738AC-582631.21
MDL
Cod IBAN:
MD65VI222400001100425MDL
SEMNĂTURILEPĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR
„___”_________20__ „___”_________20__”.
Anexa nr.1
La contractul nr. 16
din 06.07.2026
SPECIFICAȚIITEHNICE
Nr. Denumirealucrărilor Specificareatehnică
deplinăsolicitatădecătre
autoritateacontractantă
Specificareatehnică
deplinăpropusăde
cătreofertant
1 2 3 4
1
Reparatia capitală a acoperisului
blocului locativ al Instituției Publice
Centrul de Plasament personae adulte
și vîrstnice "Alinare" din or.Costești,
r-nul Rîșcani.
Conform listei și cantităților
de lucrări din caietul de
sarcini
Conform listei și
cantităților de lucrări
din caietul de sarcini
TOTAL 582631,21MDL
SEMNĂTURILEPĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR
Anexa nr.2
La contractul nr. 16
din 06.07.2026
SPECIFICAȚIIDEPREȚ
Co
d
CP
V
Denumirea
lucrărilor
Unitateade
măsură
Cantitatea Sumafără
TVA
(MDL)
SumacuTVA
(MDL)
Termeniide
executare
1 2 3 4 5 6 7
45261910-6
Reparatia
capitală a
acoperisul
ui blocului
locativ al
Instituției
Publice
Centrul de
Plasament
personae
adulte și
vîrstnice
"Alinare"
din
or.Costești,
r-nul
Rîșcani.
buc 1 485 526,01 582631,21 40 zile din
data
primirii
ordinului
de
începere a
lucrărilor.
TOTAL 485 526,01 582631,21
SEMNĂTURILEPĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR

"Alinare"
din
or.Costești,
r-nul
Rîșcani.
buc 1 485 526,01 582631,21 40 zile din
data
primirii
ordinului
de
începere a
lucrărilor.
TOTAL 485 526,01 582631,21
SEMNĂTURILEPĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR
Anexa nr.3
la contractul nr. 16
din 06.07.2026
CAIETULDESARCINI
№
crt.
Simbol norme şi
Cod resurse Denumire lucrărilor
Unitatea
de masura
Volum
1 2 3 4 5
1.Lucrariconstrucțiișiînvelitoare
1 RpCI42B Demontarea elementelor de acoperis -
invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton,
pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei
recuperabile
m2 912,6000
2 RpCH32C Desfacerea planseelor din lemn si a
elementelor de acoperis - astereala
invelitorilor cu sau fara recuperarea
materialelor
m2 912,6000
3 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperis -
jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. m 64,0000
4 CE30A Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor
din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri
brute de rasinoase (24 mm grosime), la
constructii obisnuite. Normele resurselor cu
valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.
m2 912,6000
5 CN51B Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe
suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase
din cherestea. m3 7,0000
6 CN50B Tratament ignifug al lemnariei; carcase,
estacade. m3 7,0000
7 CE06A Invelitori din tabla profilata protejata
anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe
pane de lemn, executate pe suprafete mai mari
de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere
cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de
talpa superioara , inclusiv executarea doliilor,
sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
Material marunt (material pt. lipit
tabla)=1,0500
m2 912,6000
1 2 3 4 5
8 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi
ondulate sau amprentate
Material marunt=1,0300
m2 920,0000
9 CE34B Taierea placilor din tabla profilata, in vederea
realizarii dimensiunilor pentru montaj si a
golurilor pentru accesorii m 230,0000
10 RCsN09A Inlocuirea profilelor prefabricate, montate la
exterior, (opritori de zapada) m 118,0000
11 CK23B1 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai
multe canaturi la constructii cu inaltimi peste
35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5
mp inclusiv
m2 5,4000
12 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv
m2 1,4000
13 CL10A Scari, parapete, pasarele, podeste,
contravinturi, pane cu zabrele, bare si
constructii metalice de sustinere a utilajelor
tehnologice sau platforme metalice de
deservire a agregatelor mari livrate in
subansambluri gata confectionate, la inaltimi
pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,
asamblate cu suruburi
t 0,0230

r
tehnologice sau platforme metalice de
deservire a agregatelor mari livrate in
subansambluri gata confectionate, la inaltimi
pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,
asamblate cu suruburi
t 0,0230
14 RpCO46A Montarea lambriurilor la pereti, executate in
lamele cu excluderea dulapului rasinos,
aracetului,oclului galben,hirtie slef., ipsos,
diblul, masina de timplarie si includerea
lambriurilor din PVC, furnitura pentru
lambriuri
m2 42,0000
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR
Anexa nr.4
la contractul nr. 16
din 06.07.2026
ReparatiacapitalaaacoperisuluibloculuilocativalInstitutiei
PubliceCentruldePlasamentpersonaeadultesivirstnice
"Alinare"dinor.Costesti,r-nulRiscani.Codcadastral:
7123117019.02
(denumirea obiectivului)
DEVIZLOCAL№
Valoareadedeviz 582631.21Lei
Intocmit in preţuri curente01.06.2026
№
crt.
Simbol
norme şi
Cod
resurse
Lucrări şi cheltuieli U.M.
Cantitate
conform
datelor
din
proiect
Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de
măsură
————
incl. salariu
Total
—————
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1.Lucrariconstructiisi
invelitoare
1
RpCI42B
Demontarea elementelor de
acoperis - invelitori din tabla,
asbociment, PVC, carton,
pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul
tablei recuperabile
m2 912.6000
41.72
——————————
41.52
38 069.29
——————————
37 886.77
2
RpCH32C
Desfacerea planseelor din
lemn si a elementelor de
acoperis - astereala
invelitorilor cu sau fara
recuperarea materialelor
m2 912.6000
10.68
——————————
10.38
9 745.47
——————————
9 471.69
3
RpCI42A
Demontarea elementelor de
acoperis - jgheaburi, burlane,
glafuri, sorturi, etc. m 64.0000
8.17
——————————
8.07
523.03
——————————
516.63
4
CE30A
Astereala le invelitori sau
doliile invelitorilor din tigla,
placi tip eternit etc., din
scinduri brute de rasinoase
(24 mm grosime), la
constructii obisnuite.
Normele resurselor cu
valoarea 0 (zero) se iau dupa
proiect.
m2 912.6000
59.83
——————————
19.13
54 602.59
——————————
17 456.03
5
CN51B
Tratamentul antiseptic al
lemnariei, pe suprafete
ascunse cu paste antiseptice:
carcase din cherestea.
m3 7.0000
174.22
——————————
25.29
1 219.53
——————————
177.01
1 2 3 4 5 6 7
6
CN50B
Tratament ignifug al lemnariei;
carcase, estacade. m3 7.0000
633.86
——————————
132.92
4 437.01
——————————
930.45
7
CE06A
Invelitori din tabla profilata
protejata
anticoroziv,ondulata sau
cutata, montata pe pane
metalice, executate pe
suprafete mai mari de 40 mp
cu foi din tabla profilata cu
prindere cu agrafe speciale si
suruburi mecanice, de talpa
superioara , inclusiv
executarea doliilor,
sorturilor, racordurilor la
cosuri etc.
Material marunt (material pt. lipit
tabla)=1.0500
m2 912.6000
256.42
——————————
77.81
234 011.63
——————————
71 007.58
8
CE17A
Strat suplimentar polimeric tip
ondutiss montat sub stratul de
invelitoare de tigla, placi
ondulate sau amprentate
Material marunt=1.0300
m2 920.0000
27.67
——————————
16.21
25 452.49
——————————
14 913.20
9
CE34B
Taierea placilor din tabla
profilata, in vederea
realizarii dimensiunilor
pentru montaj si a golurilor
pentru accesorii
m 230.0

2 920.0000
27.67
——————————
16.21
25 452.49
——————————
14 913.20
9
CE34B
Taierea placilor din tabla
profilata, in vederea
realizarii dimensiunilor
pentru montaj si a golurilor
pentru accesorii
m 230.0000
18.85
——————————
9.73
4 335.73
——————————
2 236.98
10
RCsN09A
Inlocuirea profilelor
prefabricate, montate la
exterior, (opritori de zapada) m 118.0000
144.34
——————————
72.62
17 032.45
——————————
8 569.25
11
CK23B1
Ferestre din mase plastice cu
unul sau mai multe canaturi
la constructii cu inaltimi
peste 35 m avind suprafata
tocului intre 1,00 si 2,5 mp
inclusiv
m2 5.4000
2 675.31
——————————
49.93
14 446.66
——————————
269.60
12
CK25A
Usi confectionate din profiluri
din mase plastice inclusiv
armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in
zidarie de orice natura la
constructii cu inaltimea pina
la 35 m inclusiv, intr-un
canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv
m2 1.4000
3 222.77
——————————
52.52
4 511.88
——————————
73.53
13
CL10A
Scari, parapete, pasarele,
podeste, contravinturi, pane
cu zabrele, bare si constructii
metalice de sustinere a
utilajelor tehnologice sau
platforme metalice de
deservire a agregatelor mari
livrate in subansambluri gata
confectionate, la inaltimi pina
la 35 m, cu greutatea pina la
0,150 t,
t 0.0230
48 337.77
——————————
4 863.00
1 111.77
——————————
111.85
1 2 3 4 5 6 7
asamblate cu suruburi
14
RpCO46A
Montarea lambriurilor la
pereti, executate in lamele cu
excluderea dulapului
rasinos, aracetului,oclului
galben,hirtie slef., ipsos,
diblul, masina de timplarie si
includerea lambriurilor din
PVC, furnitura pentru
lambriuri
m2 42.0000
357.27
——————————
252.23
15 005.24
——————————
10 593.56
Total Lei 424 504.78
TotalLucrariconstructiisi
invelitoare
Inclusivsalariu
424504.78
174214.15
Total Lei 424 504.78
Asigurarea sociala si medicala 24 % 41 811.40
Cheltuieli de transport 2 % 4 976.79
Total 471 292.97
Cheltuieli de regie 2 % 9 425.86
Total 480 718.83
Beneficiu de deviz 1 % 4 807.19
Total 485 526.01
TVA 20 % 97 105.20
582
631.21
Totaldeviz: ————
——
Inclusivsalariu174214.15
Formular Nr.3
Devizlocalderesurse№
Valoareadedeviz
582631.21Lei
Intocmit in preturi curente01.06.2026
№
crt.
Simbol
norme şi
Cod
resurse
Denumire lucrări şi cheltuieli U.M.
Cantitate
conform
datelor din
proiect
Valoarea de deviz,
lei
Pe
unitate
de
măsură
Total
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse № :
Manopera:
1. 7124010010700 Dulgher h-om 82.134
0
205.3350
57.6
6
64.8
4
4
735.85
13
313.92
2. 7129200011200 Finisor MP h-om 4.7480 64.84 307.86
3. 7133010012100 Ipsosar h-om 120.3600 64.84 7 804.14
4. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 184.0000 64.84 11 930.56
5. 7212030022700 Sudor h-om 0.0862 64.84 5.59

Finisor MP h-om 4.7480 64.84 307.86
3. 7133010012100 Ipsosar h-om 120.3600 64.84 7 804.14
4. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 184.0000 64.84 11 930.56
5. 7212030022700 Sudor h-om 0.0862 64.84 5.59
6. 7213050013100 Tinichigiu h-om 334.2960
1 038.3600
57.6
6
64.8
4
19
275.51
67
327.26
7. 7214070021400 Lacatus constructii metalice h-om 0.0862 64.84 5.59
8. 7214210026800 Montator constructii metalice h-om 1.4663 64.84 95.07
9. 7422010060100 Timplar h-om 150.7800 64.84 9 776.58
10. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 413.8700
213.5722
57.6
6
64.8
4
23
863.74
13
848.02
11. 9310060019922 Muncitor deservire h-om 12.6000 64.84 816.98
12. 9310060019930 Muncitor h-om 17.0800 64.84 1 107.47
Total
manopera
174214.15
Materiale:
1. 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 5.9319 5 585.00 33 129.66
2. 2010102904353.
1
Lambriuri din PVC м2 48.3000 68.40 3 303.72
3. 2030112938150 Ferestre din mase plastice m2 5.4000 2 560.00 13 824.00
4. 2030112939150 Usi din profiluri din mase plastice
inclusiv
armaturile si accesoriile necesare
m2 1.4000 3 100.00 4 340.00
5. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0.0115 26.40 0.30
6. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid)
S102
kg 0.0080 29.16 0.23
7. 2416306109913.
1
Furnitura pentru lambriuri m 42.4200 23.00 975.66
8. 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 3.2380 88.00 284.94
9. 2430116104963 Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 kg 68.6000 49.00 3 361.40
10. 2430226101600 Chit siliconic kg 1.1360 98.00 111.33
11. 2430226103064 Snur profilat din mastic kg 95.8230 12.50 1 197.79
12. 2462106110601 Paste antiseptice kg 21.0700 49.00 1 032.43
13. 2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 35.2800 2.95 104.08
14. 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30
saci
S1500
kg 136.8800 2.95 403.80
15. 26811260014721 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 3.0000 2.50 7.50
16. 2682132600465 Folie suplimentara polimerica m2 1
089.7400
7.50 8 173.05
17. 2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata m2 1
101.9645
120.00 132 235.74
18. 2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 574.9380 25.00 14 373.45
19. 2710703434927 Otel lat 30 x 6 kg 311.4248 22.00 6 851.34
20. 2811106301300 Constructii metalice (scari) kg 23.0000 38.40 883.20
21. 2812106306010 Profile prefabricate m 123.9000 65.00 8 053.50
22. 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru
constructii
kg 109.5120 34.18 3 743.12
23. 2873155901340 Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E
50B
4
kg 0.0057 64.50 0.37
24. 2874115802500 Surub cap hexagonal M 20 buc 0.1150 21.50 2.47

ip A pentru
constructii
kg 109.5120 34.18 3 743.12
23. 2873155901340 Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E
50B
4
kg 0.0057 64.50 0.37
24. 2874115802500 Surub cap hexagonal M 20 buc 0.1150 21.50 2.47
25. 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30
mm
buc 27.2000 0.85 23.12
26. 2874115836985 Suruburi pentru lemn cu cap inecat
crestat
L 4 x 60 mm
buc 168.0000 0.65 109.20
27. 2874115837746 Suruburi mecanice buc 4
791.1500
0.85 4 072.48
28. 2874115842700 Piulita hexag. M20 buc 0.1150 5.83 0.67
29. 2874115883700 Saiba M 20 buc 0.1150 3.17 0.36
30. 2874125886734 Nituri POP buc 4
791.1500
0.85 4 072.48
31. 28752763120001 Шпильки (fise) buc 11
371.200
0
0.20 2 274.24
32. 2881116002700 Disc abraziv buc 14.9500 125.00 1 868.75
33. 4011106202741 Energie electrica kw 5.7200 4.00 22.88
34. 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0.1180 20.00 2.36
Totalmaterialede
construcţii
248839.63
Utilajedeconstrucţii:
1. 2410520006700 Automacara h-ut 0.0350 541.00 18.93
2. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 28.9920 10.00 289.92
3. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15
tf)
h-ut 18.8920 10.00 188.92
4. 2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 1.0500 10.00 10.50
5. 2940420007687 Masina portabila de taiat cu disc
abraziv
h-ut 23.0000 10.00 230.00
6. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de
finisaj
h-ut 56.8182 10.00 568.18
7. 2952270002921 Agregat pentru prepararea solutiilor
(fara
tractor)
h-ut 0.2030 45.00 9.13
8. 3110500003004 Convertizor de sudura de 14 kw h-ut 0.0057 55.00 0.32
9. 3410520006728 Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu
brat cu
zabrele
h-ut 0.2070 541.00 111.99
10. 3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0.0770 300.00 23.10
Totalutilajede
construcţii
1451.00
Total Lei 424 504.78
Asigurarea sociala si medicala 24 % 41 811.40
Cheltuieli de transport 2 % 4 976.79
Total 471 292.97
Cheltuieli de regie 2 % 9 425.86
Total 480 718.83
Beneficiu de deviz 1 % 4 807.19
Total 485 526.01
TVA 20 %
97 105.20
Totaldeviz: 582631.21
Formular Nr.5
WinCmeta
Catalogdepreţuriunitarepentruobiectul
№
crt.
Simbol norme şi
Cod
resurse
Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse U.M.
Consum de
resurse pe
unitate de
măsură
Valoare, lei
Pe unitate de
măsură
Total
—————
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1.Lucrariconstructiisi
invelitoare
1 RpCI42B Demontarea elementelor de acoperis -
invelitori din tabla, asbociment, PVC,
carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul
tablei recuperabile
m2
41.72
————
—41.52
7213050013100 Tinichigiu h-om 0.360
0
57.66 20.76
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.360
0
57.66 20.76
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0.020
0
10.00 0.20
2 RpCH32C Desfacerea planseelor din lemn si a
elementelor de acoperis - astereala
invelitorilor cu sau fara recuperarea
materialelor
m2
10.68
————
—10.38
7124010010700 Dulgher h-om 0.090
0
57.66 5.19
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.090
0
57.66 5.19
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0.030
0
10.00 0.30
3 RpCI42A Demontarea elementelor de
acoperis - jgheaburi, burlane,
gl

0
57.66 5.19
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.090
0
57.66 5.19
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0.030
0
10.00 0.30
3 RpCI42A Demontarea elementelor de
acoperis - jgheaburi, burlane,
glafuri, sorturi, etc.
m
8.17
————
—8.07
7213050013100 Tinichigiu h-om 0.090
0
57.66 5.19
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.050
0
57.66 2.88
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0.010
0
10.00 0.10
4 CE30A Astereala le invelitori sau doliile
invelitorilor din tigla, placi tip eternit
etc., din scinduri brute de rasinoase
(24 mm grosime), la constructii
obisnuite. Normele resurselor cu
valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.
m2
59.83
————
—19.13
7124010010700 Dulgher h-om 0.225 64.84 14.59
0
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.070
0
64.84 4.54
2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0.006
5
5 585.00 36.30
2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 0.120
0
34.18 4.10
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.030
0
10.00 0.30
5 CN51B Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe
suprafete ascunse cu paste antiseptice:
carcase din cherestea.
m3
174.22
————
—25.29
9310060019930 Muncitor h-om 0.390
0
64.84 25.29
2462106110601 Paste antiseptice kg 3.010
0
49.00 147.49
2410520006700 Automacara h-ut 0.001
0
541.00 0.54
3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0.003
0
300.00 0.90
6 CN50B Tratament ignifug al lemnariei; carcase,
estacade. m3
633.86
————
—132.92
9310060019930 Muncitor h-om 2.050
0
64.84 132.92
2430116104963 Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 kg 9.800
0
49.00 480.20
2651122100024 Ciment portland P 40 saci S388 kg 5.040
0
2.95 14.87
2410520006700 Automacara h-ut 0.004
0
541.00 2.16
2952270002921 Agregat pentru prepararea solutiilor (fara
tractor)
h-ut 0.029
0
45.00 1.30
3410540000001 Autocamion, 5 t h-ut 0.008
0
300.00 2.40
7 CE06A Invelitori din tabla profilata protejata
anticoroziv,ondulata sau cutata, montata
pe pane metalice, executate pe suprafete
mai mari de 40 mp cu foi din tabla
profilata cu prindere cu agrafe speciale
si suruburi mecanice, de
m2
256.42
————
—77.81
1 2 3 4 5 6 7
talpa superioara , inclusiv executarea
doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri
etc.
Material marunt (material pt. lipit
tabla)=1.0500
7213050013100 Tinichigiu h-om 1.100
0
64.84 71.32
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.100
0
64.84 6.48
2710403642000 Tabla zincata ondulata sau cutata m2 1.150
0
120.00 144.90
2710403643220 Tabla zincata plana de 0,75 mm kg 0.600
0
25.00 15.75
2874125886734 Nituri POP buc 5.000
0
0.85 4.46
2874115837746 Suruburi mecanice buc 5.000
0
0.85 4.46
2710703434927 Otel lat 30 x 6 kg 0.325
0
22.00 7.51
2430226103064 Snur profilat din mastic kg 0.100
0
12.50 1.31
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.022
0
10.00 0.22
8 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de invelitoare de
tigla, placi ondulate sau amprentate
Material marunt=1.0300
m2
27.67
————
—16.21

e finisaj h-ut 0.022
0
10.00 0.22
8 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de invelitoare de
tigla, placi ondulate sau amprentate
Material marunt=1.0300
m2
27.67
————
—16.21
7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0.200
0
64.84 12.97
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.050
0
64.84 3.24
2682132600465 Folie suplimentara polimerica m2 1.150
0
7.50 8.88
28752763120001 Шпильки (fise) buc 12.0000 0.20 2.47
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.010
0
10.00 0.10
9 CE34B Taierea placilor din tabla profilata, in
vederea realizarii dimensiunilor pentru
montaj si a golurilor pentru accesorii
m
18.85
————
—9.73
7213050013100 Tinichigiu h-om 0.150
0
64.84 9.73
2881116002700 Disc abraziv buc 0.065
0
125.00 8.12
2940420007687 Masina portabila de taiat cu disc abraziv h-ut 0.100
0
10.00 1.00
10 RCsN09A Inlocuirea profilelor prefabricate,
montate la exterior, (opritori de zapada) m
144.34
————
—72.62
7133010012100 Ipsosar h-om 1.020
0
64.84 66.14
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.100
0
64.84 6.48
2812106306010 Profile prefabricate m 1.050
0
65.00 68.25
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci
S1500
kg 1.160
0
2.95 3.42
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0.001
0
20.00 0.02
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0.003
0
10.00 0.03
11 CK23B1 Ferestre din mase plastice cu unul sau
mai multe canaturi la constructii cu
inaltimi peste 35 m avind suprafata
tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv
m2
2 675.31
————
—49.93
7129200011200 Finisor MP h-om 0.690
0
64.84 44.74
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.080
0
64.84 5.19
2030112938150 Ferestre din mase plastice m2 1.000
0
2 560.00 2 560.00
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4.000
0
0.85 3.40
2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0.470
0
88.00 41.36
2430226101600 Chit siliconic kg 0.165
0
98.00 16.17
26811260014721 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 0.400
0
2.50 1.00
4011106202741 Energie electrica kw 0.800
0
4.00 3.20
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.025
0
10.00 0.25
12 CK25A Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor montate in
zidarie de orice natura la constructii cu
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un
canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv
m2
3 222.77
————
—52.52
7129200011200 Finisor MP h-om 0.730
0
64.84 47.33
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0.080
0
64.84 5.19
2030112939150 Usi din profiluri din mase plastice inclusiv
armaturile si accesoriile necesare
m2 1.000
0
3 100.00 3 100.00
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4.000
0
0.85 3.40
2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0.500
0
88.00 44.00
2430226101600 Chit siliconic kg 0.175 98.00 17.15

 100.00 3 100.00
2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 4.000
0
0.85 3.40
2416566101572 Spuma de poliuretan kg 0.500
0
88.00 44.00
2430226101600 Chit siliconic kg 0.175 98.00 17.15
0
26811260014721 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 0.600
0
2.50 1.50
4011106202741 Energie electrica kw 1.000
0
4.00 4.00
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.020
0
10.00 0.20
13 CL10A Scari, parapete, pasarele, podeste,
contravinturi, pane cu zabrele, bare si
constructii metalice de sustinere a
utilajelor tehnologice sau platforme
metalice de deservire a agregatelor
mari livrate in subansambluri gata
confectionate, la inaltimi pina la 35 m,
cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate
cu suruburi
t
48 337.77
————
—4
863.00
1 2 3 4 5 6 7
7214210026800 Montator constructii metalice h-om 63.7500 64.84 4 133.55
7212030022700 Sudor h-om 3.7500 64.84 243.15
7214070021400 Lacatus constructii metalice h-om 3.7500 64.84 243.15
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 3.7500 64.84 243.15
2811106301300 Constructii metalice (scari) kg 1 000.0000 38.40 38 400.00
2873155901340 Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 kg 0.2500 64.50 16.13
2874115842700 Piulita hexag. M20 buc 5.0000 5.83 29.15
2874115802500 Surub cap hexagonal M 20 buc 5.0000 21.50 107.50
2874115883700 Saiba M 20 buc 5.0000 3.17 15.85
2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0.3500 29.16 10.20
2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0.5000 26.40 13.20
3110500003004 Convertizor de sudura de 14 kw h-ut 0.2500 55.00 13.75
3410520006728 Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu
zabrele
h-ut 9.0000 541.00 4 869.00
14 RpCO46A Montarea lambriurilor la pereti,
executate in lamele cu excluderea
dulapului rasinos, aracetului,oclului
galben,hirtie slef., ipsos, diblul,
masina de timplarie si includerea
lambriurilor din PVC, furnitura pentru
lambriuri
m2
357.27
————
—252.23
7422010060100 Timplar h-om 3.5900 64.84 232.78
9310060019922 Muncitor deservire h-om 0.3000 64.84 19.45
2010102904353.1 Lambriuri din PVC м2 1.1500 68.40 78.66
2874115836985 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4
x 60
mm
buc 4.0000 0.65 2.60
2416306109913.1 Furnitura pentru lambriuri m 1.0100 23.00 23.23
2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0.0300 10.00 0.30
2940420007679 Fierastrau mecanic h-ut 0.0250 10.00 0.25
SEMNĂTURILEPĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR
Anexa nr.5
la contractul nr. 16
din 06.07.2026
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Nr
.
d/
o
Grupade
obiecte/denumire
aobiectului
Anul2026
Luna
06 07 08 09 10 11 12
1. Organizare de şantier 3 zile
2. Obiect 01
Categoria de lucrări:
Reparatia capitală a
acoperisului blocului locativ
al Instituției Publice Centrul
de Plasament personae adulte
și vîrstnice "Alinare" din
or.Costești, r-nul Rîșcani. Cod
cadastral: 7123117019.02
De la
semnare
a
contrac-
tului
X X
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 40 zile din data primirii ordinului de începere a
lucrărilor.
SEMNĂTURILEPĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR

d
cadastral: 7123117019.02
De la
semnare
a
contrac-
tului
X X
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 40 zile din data primirii ordinului de începere a
lucrărilor.
SEMNĂTURILEPĂRŢILOR
BENEFICIAR ANTREPRENOR