machet de contract_ajustat v400 dsicc.docx

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.______________

mun. Chișinău, RM ______________ 2026

Î.S. ,,MOLDELECTRICA”, cu sediul în mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr. 78, IDNO 1002600004580, cod TVA 0203943, IBAN MD37ML000000022515094716, deschis la BC „Moldinconbank” SA sucursala Centru str. Armenească, 38, SWIFT MOLDMD2X309, reprezentată de Directorul general Sergiu CARMANSCHI, care acționează în baza Statutului, numită în continuare ,,Beneficiar”, pe de o parte, și

_____________, cu sediul în _____________, IDNO __________________, cod TVA ____________, ____________, IBAN:________________ reprezentat de __________, care activează în baza Statutului, numit în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, iar ambele numite în continuare „Părți” sau individual „Parte”, au încheiat prezentul contract de furnizare, în continuare „Contract” conform procesului verbal al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al Î.S. ,,Moldelectrica” nr. _______ din data de ___________, privind următoarele:

OBIECTUL CONTRACTULUI

În condițiile prezentului Contract, Antreprenorul se obligă pe riscul și din contul său, să execute serviciile de proiectare, fabricația, aprovizionarea și livrarea echipamentelor și materialelor, precum și lucrările de montaj, testare și punere în funcțiune pentru obiectivul „Reconstrucția panoului de servicii proprii de distribuție principală de curent continuu la SE Vulcănești 400/110/35/10 kV”, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze serviciile, bunurile și lucrările și să plătească prețul convenit.

Antreprenorul declară că activează legal și că dispune de toate actele privind securitatea și sănătatea muncii, licențele, autorizațiile, permisele, calificările muncitorilor, etc, în continuare „acte permisive”, suficiente și necesare executării prezentului Contract. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare toate actele cu actualizările necesare pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

MODUL DE EXECUTARE

Obiectul contractului este structurat după cum urmează:

Etapa 1 – Lucrări de proiectare

Etapa 2 - Livrarea bunurilor

Etapa 3 – Execuția lucrărilor de fabricare, montare, ajustare și punerea în funcțiune.

La finalizarea Fazei 1 Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Proiectul Tehnic pentru aprobare. După aprobarea Beneficiarului Antreprenorul va efectua verificarea documentației de proiect la un verificator autorizat conform prevederilor legislației în vigoare.

Ulterior recepționării de către Beneficiar a Proiectului Tehnic (Etapa de proiectare), dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la această dată, Antreprenorul are obligația de a prezenta Beneficiarului Devizele de cheltuieli pentru lucrările preconizate (formele 3, 5, 7).

Beneficiarul are la dispoziție 10 zile pentru a analiza Devizul. Acesta poate solicita clarificări sau rectificări dacă observă neconcordanțe între cantitățile din proiect și cele din deviz.

Aprobarea Devizului de către Beneficiar se face în scris ș

naliza Devizul. Acesta poate solicita clarificări sau rectificări dacă observă neconcordanțe între cantitățile din proiect și cele din deviz.

Aprobarea Devizului de către Beneficiar se face în scris și constituie acordul ferm pentru începerea fazei de execuție, devenind parte integrantă din contract prin acord adițional.

Valoarea totală a Devizului nu va depăși bugetul estimat pentru Etapa 3 din prezentul contract.

Termenul de executare a lucrărilor este de cel târziu ___________. Lucrările de montaj în SE Vulcănești 400/110/35/10 kV vor începe cel târziu la data de ___________după primirea de către Beneficiar a solicitării scrise din partea Antreprenorului privind accesul pe teritoriul SE Vulcănești 400/110/35/10 kV în vederea începerii lucrărilor.

Lucrările, care constituie obiectului prezentului Contract, se vor executa cu materiale procurate de către Antreprenor, sau cu materialele Beneficiarului stabilite în caietul de sarcini. La executarea lucrărilor, Antreprenorul va utiliza doar materiale certificate, conform normelor stabilite în actele normative în domeniu. Calitatea materialelor preparate în șantier va fi demonstrată prin încercări de laborator la care se vor emite certificate de conformitate, calitate, ș.a. Totodată în cazul în care se vor folosi materialele Beneficiarului, costul lor nu vor fi specificate în contract, însă în același timp vor fi incluse în Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În scopul asigurării calității, Beneficiarul, prin personalul propriu sau serviciile unei întreprinderi specializate contractate, va putea verifica executarea Lucrărilor, atât sub aspect calitativ, cantitativ cât și sub aspectul realizării exigențelor esențiale, la orice etapă de execuție a acestora.

Beneficiarul și Antreprenorul vor desemna câte un reprezentant atestat pentru coordonarea și executarea Lucrărilor, soluționarea și aplanarea oricărei probleme ce pot apărea pe parcursul executării lor.

Lucrările vor fi executate în conformitate cu exigențele tehnice prezentate de Beneficiar la momentul începerii lor conform caietului de sarcini.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obligă:

să transmită Antreprenorului documentația pe care o deține, necesară executării lucrărilor;

să recepționeze Lucrările efectuate, în cazul în care acestea vor corespunde Caietului de sarcini ;

să semneze Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și Procesul-verbal de recepție finală în condițiile cap. 7 din prezentul Contract;

să achite costul Lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract;

să respecte alte obligații asumate prin prezentul contract.

să poarte răspundere conform legislației pentru prejudiciile cauzate Antreprenorului.

Beneficiarul este în drept:

să verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază/etapă de executare a acestora;

să verifice calitatea materialelor folosite de Antreprenor și documentația de conformitate a acestora;

să dea, prin reprezentanții săi, dispoziț

ucrărilor, la orice fază/etapă de executare a acestora;

să verifice calitatea materialelor folosite de Antreprenor și documentația de conformitate a acestora;

să dea, prin reprezentanții săi, dispoziții obligatorii Antreprenorului, pentru executarea corespunzătoare a Lucrărilor;

să ceară remedierea viciilor ascunse identificate după recepționarea Lucrărilor.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

Antreprenorul se obligă:

să demareze și să finalizeze executarea lucrărilor conform pct. 2.1. din Contract, în conformitate cu legea sau cu alte norme obligatorii aplicabile lucrării în cauză;

să respecte cerințele tehnice, obligatorii stabilite de actele legislative și normative în procesul de executare a lucrărilor;

să notifice imediat Beneficiarul despre orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea lucrărilor;

să notifice Beneficiarul despre încetarea circumstanțelor sau factorilor ce produc impact asupra calității și/sau termenului de executare a Lucrărilor;

să utilizeze doar materiale care corespund standardelor naționale de calitate și securitate acceptate de Beneficiar, în cazul efectuării Lucrărilor cu materiale proprii;

să înlăture imediat orice neajunsuri ale Lucrărilor executate semnalate de către reprezentantul responsabil al Beneficiarului;

să predea Beneficiarului Lucrările executate prin verificarea calității și cantității lucrărilor, și să semneze Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de către persoane atestate/responsabile conform legislației în vigoare, iar la finalizarea lucrărilor - în baza Procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor;

să poarte răspundere conform legislației pentru prejudiciile cauzate terțelor persoane și/sau Beneficiarului;

să prezinte Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului atribuit;

să respecte alte obligații stabilite de prezentul contract.

Antreprenorul este în drept:

Să solicite documentația necesară executării lucrărilor, pe care o deține Beneficiarul;

Să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului.

LIVRAREA ȘI RECEPȚIONAREA BUNURILOR

Livrarea: Livrarea/Transportarea bunurilor în cadrul fazei 2 a prezentului contract cade în sarcina Antreprenorului, care va asigura transportarea bunurilor până la adresa indicată în anexă unde urmează a fi recepționată de către Beneficiar. Costurile transportării sunt incluse în prețul bunurilor. Dreptul de proprietate asupra bunurilor și riscul pieirii fortuite a acestora sunt transferate Beneficiarului din momentul semnării de către Beneficiar a procesului-verbal de recepție a bunurilor.

Termen general de livrare: Termenul de livrare este indicat în Anexa la prezentul Contract.

Ambalare și marcare: Antreprenorul are obligația de a ambala bunurile pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în

limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în stare bună la destinația finală.

În cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, Antreprenorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit. Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict cerinţele prevăzute de contract sau normele legale, inclusiv cerințele suplimentare. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecție, etc.) ramân în proprietatea Beneficiarului. Preţul ambalajului este inclus în preţul bunurilor. Ambalajul este nerestituibil.

Calitate: Antreprenorul se obligă să livreze bunurile conform Contractului, și anume: produse noi, nefolosite, de ultimă generație, care încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectarea și structura materialelor. Antreprenorul garantează că bunurile vor fi conforme specificațiilor tehnice și proiectului tehnic elaborat și aprobat și nu vor conține vicii ascunse, fiind, totodată, fabricate în corespundere cu procedurile tehnologice certificate.

Standarde de calitate: Antreprenorul se obligă să livreze doar bunuri care corespund standardului național și standardelor internaționale de calitate pentru respectiva categorie de produse.

Certificarea calității: Calitatea bunurilor livrate va fi demonstrată de către Antreprenor prin prezentarea certificatelor de origine și de conformitate ale bunurilor, rapoartelor de teste de recepție și altor documente (după caz).

Necorespunderi calitative: În cazul constatării de către Beneficiar a necorespunderilor calitative ale bunurilor, a articolelor necorespunzătoare, atunci bunurile, la solicitarea Beneficiarului, trebuie să fie restituite și înlocuite cu altele de calitate corespunzătoare. În toate cazurile, Antreprenorul va suporta integral toate costurile legate de restituirea și înlocuirea bunurilor.

Cantitate: Părțile convin ca bunurile să fie livrate Beneficiarului în volumele și/sau cantitățile stabilite în Anexa.

Termen de garanție: Termenul de garanție a bunurilor livrate este indicat în Anexa prezentului Contract.

Locul livrării și al recepției bunurilor: Antreprenorul are obligația de a livra bunurile la destinația (adresa) indicată de Beneficiar în Anexă, respectând termenele și condițiile livrării. În cazurile neprevăzute în acest contract, recepția bunurilor se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la recepționarea bunurilor conform cantității și calității în Republica Moldova.

Documentele de însoțire a bunurilor: Odată cu bunurile, Antreprenorul va transmite Beneficiarului următoarele documentele de însoțire

Factura fiscală

Certificatul de conf

lității în Republica Moldova.

Documentele de însoțire a bunurilor: Odată cu bunurile, Antreprenorul va transmite Beneficiarului următoarele documentele de însoțire

Factura fiscală

Certificatul de conformitate și/sau rapoarte de teste de recepție

Recepția bunurilor: Rezultatele procesului de recepționare a bunurilor se consemnează într-un proces-verbal de recepție de către Beneficiar. Dreptul de proprietate asupra bunurilor sunt transferate Beneficiarului din momentul semnării de către Antreprenor a procesului-verbal de recepție a bunurilor.

În cazul în care în procesul de recepție a bunurilor se va constata că întregul lot de marfă nu corespunde, sub aspect calitativ, caracteristicilor prescrise de Contract și de standarde, Beneficiarul va refuza preluarea bunurilor în totalitate.

În cazul în care, în procesul de recepție a bunurilor se vor constata lipsuri sau necorespunderi calitative doar cu privire la o parte din lot, Beneficiarul își va rezerva dreptul de a refuza la lotul întreg sau Beneficiarul va prelua bunurile acceptate și Antreprenorul va emite o altă factură pentru cantitatea acceptată de Beneficiar.

Beneficiarul va avea dreptul să renunțe la cantitatea de bunuri nelivrate sau livrate necorespunzător sau să solicite Antreprenorului completarea lotului cu bunurile lipsă și înlocuirea sau remedierea bunurilor necorespunzătoare (în toate cazurile, opțiunea aparține Beneficiarului și este irevocabilă). În fiecare dintre aceste cazuri, Beneficiarul va avea dreptul să antreneze răspunderea Antreprenorului pentru livrarea necorespunzătoare a bunurilor, cu aplicarea penalităților prevăzute în Contract.

În cazul în care bunurile sunt recepționate fără obiecții într-un proces-verbal de recepție, Beneficiarul semnează facturile fiscale ce însoțesc bunurile. Odată cu semnarea facturilor fiscale ce le însoțesc, bunurile se consideră recepționate și trec în proprietatea Beneficiarului.

Obiecții și reclamații: În cazurile în care după recepționarea bunurilor au fost constatate necorespunderi ascunse ale bunurilor de ordin cantitativ și calitativ, Beneficiarul va notifica acest fapt Antreprenorului imediat din momentul constatării. Notificarea va fi scrisă și transmisă prin fax, e-mail, poșta rapidă.

După primirea notificării, Antreprenorul va comunica Beneficiarului imediat, dar în cel mult 48 ore, remediile sale pentru situația creată. Până la împlinirea acestui termen, Beneficiarul este obligat să păstreze intact întregul lot de bunuri.

În termen de 3 zile de la primirea notificării, Antreprenorul se va prezenta la locul aflării bunurilor pentru constatarea nemijlocită a necorespunderilor.

În cazul în care după 48 ore de la primirea notificării Antreprenorul nu a răspuns la solicitarea Beneficiarului, se prezumă că acesta a căzut de acord cu obiecțiile și reclamațiile Beneficiarului incluse în notificare.

În cazul dezacordului între Antreprenor și Beneficiar privind calitatea necorespunzătoare a bunurilor (necorespunderi ascunse), procesul-verbal

le și reclamațiile Beneficiarului incluse în notificare.

În cazul dezacordului între Antreprenor și Beneficiar privind calitatea necorespunzătoare a bunurilor (necorespunderi ascunse), procesul-verbal de constatare a rebutului se va întocmi cu un reprezentant al Camerei de Comerț și Industriei a Republicii Moldova.

Ridicarea și înlocuirea bunurilor necalitative: Din momentul întocmirii sau primirii procesului verbal de constatare a rebutului, imediat, Vânzătorul se obligă să ridice din cont propriu, bunurile sau articolele rebutate.

PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE ACHITARE

Costul total al bunurilor, serviciilor și lucrărilor în baza prezentului Contract constituie suma de _____________, fără T.V.A, la care se adaugă T.V.A. în valoare de _____________lei și este specificat în anexele la prezentul contract.

Antreprenorul nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în Devizul de cheltuieli. Suplimentar, Antreprenorul nu este în drept să pretindă majorarea prețului în dependență de regimul, condițiile și timpul de executare a Lucrărilor (zile de odihnă, sărbători oficiale, în afara programului normal al timpului de muncă sau în orele de noapte). Prețul stabilit este fix și nu poate fi majorat pe motiv că execuția a necesitat un volum de muncă sau cheltuieli superioare celor estimate, dacă acestea se încadrează în descrierea din caietul de sarcini. Orice modificare a volumului de lucru, va fi executată doar în baza unui acord scris între părți, prin încheierea unui act adițional la prezentul Contract.

Achitarea lucrărilor – Toate plățile în baza prezentului Contract se efectuează prin transfer bancar în contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract, în termen de până la 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data înregistrării facturii fiscale în registrul „Beneficiar” și a procesului-verbal aferent fiecărei etape. Plata se consideră efectuată la data debitării contului bancar al Beneficiarului. Achitarea se va efectua eșalonat, în următoarele etape:

Etapa I (Avans): Achitarea unui avans în mărime de maximum 10% din valoarea totală a Contractului (în cazul în care Antreprenorului solicită acest lucru).

Etapa II (Livrare): Achitarea a 70% din costul echipamentelor livrate, în baza facturii fiscale și a procesului-verbal de livrare/recepție cantitativă și calitativă a echipamentelor.

Etapa III (Plata finală): Achitarea integrală a sumei restante, după instalarea, punerea în funcțiune a echipamentului și semnarea fără obiecții a procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.

În cazul în care, la ziua plății, Antreprenorul va datora Beneficiarului careva plăți sub formă de penalități, despăgubiri sau altele, Beneficiarului i se vor compensa respectivele creanțe cu plata datorată pentru lucrările executate, transferând Antreprenorului doar soldul rezultat din operațiunea de compensare.

RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

Părțile pot conveni asupra recepționării lucrărilor efectuate.

Recepționarea Lucrărilor executate, se va efectua d

enorului doar soldul rezultat din operațiunea de compensare.

RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

Părțile pot conveni asupra recepționării lucrărilor efectuate.

Recepționarea Lucrărilor executate, se va efectua de Comisia desemnată de Beneficiar, în urma verificării caracteristicilor tehnice ale materialelor și a lucrărilor, și eventual după testarea funcționalității instalațiilor montate.

Recepționarea lucrărilor va fi confirmată prin Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, perfectat în 2 (două) exemplare și va fi semnat de către reprezentanții împuterniciți ai Părților, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data recepționării înștiințării/notificării despre finalizarea lucrărilor.

Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor va conține:

denumirea obiectului;

descrierea lucrărilor efectuate;

materialele folosite;

termenul de executare stabilit în contract;

data recepționării lucrărilor;

valoarea totală a lucrărilor;

obiecții;

vicii și abateri constatate, modul, condițiile și termenele de înlăturare a acestora.

Concomitent cu semnarea Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor efectuate, Antreprenorul va transmite Beneficiarului documentația de proiect și alte acte aferente Lucrării, după caz.

Dacă sunt depistate obiecții în procesul de lucru al Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor acestea vor fi menționate în Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar Părțile vor conveni asupra unui timp rezonabil de înlăturare a obiecțiilor. După înlăturarea obiecțiilor (sau, după caz, cu menționarea remedierilor acceptate și a termenelor aferente) Comisia se va întruni pentru recepția finală cu semnarea Procesului-verbal de recepție finală.

Dacă nu sunt depistate obiecții în procesul de lucru al Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, atunci va fi semnat Procesul-verbal de recepție finală.

Părțile cunosc că recepționarea lucrărilor nu eliberează Antreprenorul de obligația de a remedia din cont propriu viciile/neregulile depistate în procesul de exploatare a lucrărilor.

RESURSE

În scopul executării corespunzătoare a lucrărilor prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul declară că dispune sau va dispune, la data executării Lucrărilor, de următoarele resurse:

Resurse materiale, necesare executării acestor lucrări. Beneficiarul va fi în drept să ceară schimbarea materialelor folosite de Antreprenor în cazurile în care acestea nu asigură calitatea Lucrărilor, conform indicelor de calitate stabiliți în prezentul Contract. Cheltuieli de transportare a materialului și a persoanelor la locul executării Lucrărilor se pun în sarcina Antreprenorului, și sunt incluse în prețul Contractului.

Resurse tehnice - utilaje, mecanisme, echipamente și alte ustensile necesare executării Lucrărilor. Antreprenorul se obligă să folosească tot utilajul și instrumentele antrenate în procesul de executare a Lucrărilor în stare corespunzătoare, adaptându-le în continuu ultimelor tehnologii de producție, evitând, astfel, perico

ă folosească tot utilajul și instrumentele antrenate în procesul de executare a Lucrărilor în stare corespunzătoare, adaptându-le în continuu ultimelor tehnologii de producție, evitând, astfel, pericolele și riscurile și asigurând totodată calitatea corespunzătoare a Lucrărilor executate.

Resurse umane calificate pentru executarea Lucrărilor în mod corespunzător, asigurând Beneficiarul că personalul său are pregătirea, instruirea, experiența, nivelul profesional adecvat, necesar executării calitative a Lucrărilor prevăzute de prezentul Contract, deținând în acest sens actele permisive necesare.

Antreprenorul declară că mijloacele și materialele, care se planifică a fi folosite pentru executarea lucrărilor, sunt conforme cu anexele specificate atât în Contract, cât și în Caietul de sarcini, și sunt potrivite pentru atingerea scopului urmărit prin Contract.

CONDIȚII SPECIALE

Pe parcursul executării prezentului Contract, Antreprenorul va fi responsabil de respectarea de către personalul său a tuturor normelor în domeniul securității și sănătății în muncă, securitate industrială, securității anti incendiare și protecției mediului ambiant, a altor norme care reglementează procesul de executare a Lucrărilor.

Antreprenorul va executa personal Lucrările prevăzute în prezentul Contract. Antreprenorul este în drept de a atrage subantreprenori la executarea lucrărilor stipulate în prezentul Contract numai cu acordul în scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a lucrărilor de către Antreprenor/Subantreprenori. Antreprenorul, la cererea Beneficiarului, va prezenta acte și documente relevante, cu referire la executarea prezentului Contract.

Antreprenorul garantează calitatea tuturor Lucrărilor executate. Toate deficiențele, viciile apărute pe parcursul termenului de garanție vor fi remediate de către Antreprenor imediat, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la momentul notificării. Termenele de garanție a Lucrărilor sunt indicate în Anexa/Caiet de sarcini.

Toată informația pusă la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar, inclusiv sistemele informaționale, va fi considerata confidențiala și nu va fi divulgată, copiată sau utilizată de către Antreprenor și/sau terți, fără avizul scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate cu intenție sau din culpă, în legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia a intrat.

RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor asumate. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor ce decurg din prezentul Contract, partea vinovată va purta răspundere contractuală în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Forma de garanție de bună executare a Contractului, agreată de Părți, este garanția bancară de bună execuție sau transferul sumei în cuantum de 5 % din val

nformitate cu legislația Republicii Moldova.

Forma de garanție de bună executare a Contractului, agreată de Părți, este garanția bancară de bună execuție sau transferul sumei în cuantum de 5 % din valoarea Contractului la contul Beneficiarului, și reținută de către Beneficiar până la semnarea procesului-verbal de recepție finală.

În cazul neexecutării complete a Contractului dat până la expirarea valabilității lui, garanția de bună executare a Contractului va fi trecută în proprietatea Beneficiarului.

Pentru executarea cu întârziere sau executarea incompletă a Contractului, din garanția de bună execuție se va reține penalitatea calculată conform pct. 10.5 din Contract.

În cazul executării cu întârziere a Lucrărilor, Beneficiarul poate cere achitarea penalității în valoare de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea contractului. Penalitatea se calculează începând cu următoarea zi lucrătoare care urmează după data stabilită pentru executarea Lucrărilor.

Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul va plăti Antreprenorului penalitate în valoare de 0,1% din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea contractului. Penalitatea se calculează începând cu următoarea zi lucrătoare care urmează după data limită de achitare.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă neexecutarea se datorează unui impediment în afara controlului Părților, inclusiv războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe, care nu depind de voința Părților.

Partea care invocă circumstanțe ce justifică neexecutarea Contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea acestora. Cu toate acestea, impedimentul nu eliberează partea contractuală de a-și îndeplini obligațiile contractuale în acea parte în care aceasta este posibil.

Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune se confirmă printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

În cazul survenirii circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului, Contractul poate fi modificat prin acordul în scris al Părților, inclusiv prin modificarea termenelor de executare, în cazul unei executări ulterioare a Contractului.

În cazul în care, în urma survenirii circumstanțelor ce justifică neexecutarea Contractului, Antreprenorul este în imposibilitate de a-și executa obligațiile asumate, prin acordul în scris al Părților, Contractul se rezoluționează.

LITIGII

Părțile contractante sunt obligate să întreprindă toate măsurile legale în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezoluțiunea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri

reprindă toate măsurile legale în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezoluțiunea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

Părțile au stabilit că termenul de soluționare a litigiilor apărute în prezentul contract este de 10 zile din momentul recepționării notificării. În caz contrar fiecare dintre Părți își rezervă dreptul să se adreseze în instanțele de judecată.

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării sale de către Părți și este valabil până la data de 31.12.2027.

Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral de către:

a) Beneficiar în caz de neexecutare a obligațiilor contractuale de către Antreprenor;

c) Antreprenor în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor efectuate;

d) Antreprenor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului va comunica celeilalte Părți despre intențiile sale prin scrisoare motivată. Partea înștiințată este obligată să răspundă în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul neprezentării răspunsului, Contractul se consideră rezolvit din data indicată în notificare.

Confidențialitatea informației: Toată informația pusă la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar este confidențială și nu poate fi divulgată, copiată sau utilizată fără acordul scris al Beneficiarului. Antreprenorul poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate prin utilizarea neautorizată a informației respective.

Antreprenorul se obligă de a garanta și despăgubi Beneficiarul împotriva oricăror reclamații, dispute și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu executarea obiectului prezentului Contract.

Notificări: În accepțiunea Părților contractante, orice notificare adresată de către una dintre Părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în scris la adresa indicată în prezentul Contract prin scrisoare recomandată, sau prin fax, poșta electronică – e-mail (în aceste cazuri mesajele electronice vor fi adresate la adresa indicată în prezentul Contract sau la adresa persoanelor responsabile ale Părților). Notificarea expediată prin scrisoare se consideră recepționată în prima zi lucrătoare după data în care a fost recepționată la sediul Părților. Notificarea expediată în format electronic se consideră primită în prima zi lucrătoare după data în care a fost expediată.

Prezentul Contract este guvernat și se interpretează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezentul Contract constituie expresia întreagă și completă a tuturor termenilor și condițiilor

Prezentul Contract este guvernat și se interpretează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezentul Contract constituie expresia întreagă și completă a tuturor termenilor și condițiilor convenite de Părți și înlocuiește toate sau orice înțelegere anterioară, fie orală, fie scrisă sau de altă natură.

Toate modificările și/sau completările la prezentul Contract vor fi valabile numai dacă vor fi întocmite în formă scrisă și semnate de ambele Părți.

Toate Anexele la prezentul Contract reprezintă părți integrante ale acestuia doar după semnarea lor de către ambele Părți.

Prezentul Contract va avea caracter obligatoriu pentru părțile semnatare, Pe parcursul executării Contractului, Părțile vor respecta Politica Î.S. „Moldelectrica” privind prevenirea și combaterea violenței pe bază de gen și hărțuirii sexuale la locul de muncă, publicată pe pagina web a întreprinderii.

Părțile se obligă să respecte normele și obligațiile impuse de actele legislative privind protecția datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal urmează a fi prelucrate doar în măsura necesară pentru executarea prezentului contract și doar în timpul necesar realizării scopului acestuia.

PENTRU CONFIRMAREA CELOR ENUNȚATE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Contract în două exemplare, în limba română, în ziua și anul indicat, prin intermediul reprezentanților lor autorizați:

MD2020 mun. Chișinău,

Director general

Sergiu CARMANSCHI