RU RO

202607130913_22 Contract antrepriza Romsand Com.signed.signed.signed.signed.signed.pdf

обработан contractDraft Язык: RO Страниц: 10
Стр. 1
Anexa nr.25 
  
  
Contract de ANTREPRIZĂ nr.22  
din 08.06.2026 
  
I. PARTEA GENERALĂ 
  
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
  
Beneficiar Antreprenor 
Primăria comunei Vasileuți  
reprezentat legal prin primar, Burdeinaia Marina, 
în calitate de Beneficiar, IDNO  1007601002935, pe de 
o parte, 
SRL Romsand-Com 
reprezentat legal prin  director, Spînu Roman, 
în calitate de Antreprenor, IDNO  1010607002825, pe de 
altă parte, 
  
ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele: 
  
 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparații capitale a trotuarului din s.Ciubara r -l Rîșcani  în 
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi 
prescripţiile tehnice, achiziţionate conform procedurii de achiziţie publică nr.__ -___ din ______-_____________, în 
baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr.__-___din _______-____________. 
  
2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 
a) Formularul contractului; 
b) Propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
c) Graficul de execuţie a contractului aprobat de ambele părţi. 
  
3. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Preţul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL. 
3.2. Preţul prezentului contract este de  86371,62 lei MDL, fără TVA , la care se adaugă cota legală de TVA, 
după cum urmează: 
– valoarea fără TVA:86371,62 lei MDL; 
– TVA 20 %: 17274,32 lei MDL; 
– valoarea totală cu TVA: 103645,94 lei MDL. 
3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor -verbale de 
recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de 10 zile. 
3.4. Beneficiarul va verifica procesele -verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 3 zile de la 
primirea acestora de la Antreprenor. 
3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul -verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu 
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
  
4. DURATA DE EXECUŢIE 
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 4 luni, începând de la data prevăzută în Ordinul de 
începere. 
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acţiona cu promptitudine 
şi fără întârziere şi va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în 
concordanţă cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de ___ -_____ luni de la da
Стр. 1–2
şi va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în 
concordanţă cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de ___ -_____ luni de la data precizată în ordinul de 
începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiţii: 
- obţinerea autorizaţiei de construire de către Beneficiar; 
- constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului; 
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care împiedică
realizarea obiectului prezentului contract. 
 
 
4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea şi termenele stabilite prin graficul de execuţie, alcătuit în 
ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract şi parte integrantă a acestuia. 
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează din culpa 
sa. 
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuţie aprobat de 
ambele părţi, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 
a) generate de Beneficiar; 
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligaţiei sau altei situaţii extreme neimputabile şi 
imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 
sarcini, or executarea lor în asemenea codiţii climaterice se va răsfrânge asupra calităţii lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale 
acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va 
proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare 
generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării 
lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antrep renorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate 
cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu 
consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor 
contractate. 
  
5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 
5.1. Terminarea lucrărilor 
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într -un 
termen stabilit prin graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care 
curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor. 
5.2. Înştiinţarea de Recepţie 
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire 
Стр. 2
e împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere a lucrărilor. 
5.2. Înştiinţarea de Recepţie 
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea condiţiilor de 
recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor art.196 din Codul urbanismului şi 
construcţiilor al Republicii Moldova nr.434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigintele de şantier. În baza 
acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, în termenii stabiliţi de 
legislaţie. 
5.2.2. În cazul în care Comisia de recepţie constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi consemnate 
într-un proces -verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu -se şi termenele pentru remediere şi finalizare din 
contul Antreprenorului, sub sancţiunea perceperii de penalităţi în condiţiile punctului 15 din prezentele condiţii 
contractuale. 
5.2.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor prevăzute în 
prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice, cu 
respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a admite, cu 
sau fără obiecţii, a amâna sau de a respinge recepţia. 
5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa Antreprenorul 
referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera şantierul, conform termenului stabilit în procesul verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor. 
5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative. 
  
6. REMEDIEREA DEFECTELOR 
6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiţii contractuale, 
Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări 
nefinalizate. 
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate faptului că 
materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. 
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, cât şi în 
perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative. 
  
7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI
Стр. 2–3
 în perioada de execuţie, cât şi în 
perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative. 
  
7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la  
 
 
dispoziţia Antreprenorului în două exemplare. 
7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute şi să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, cu 
respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul 
construcţiilor, precum şi a Certificatului de urbanism pentru proiectare şi a Autorizaţiei de construire. 
7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de 
construcţii, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 
mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier 
şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, 
b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Naţional pentru 
Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de şantier. 
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 
stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 
corespunzătoare a lucrărilor, conform cerinţelor stabilite în contract. 
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea 
pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile 
care se solicită şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin 
datorită lipsei acestor documente. 
7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile tehnice 
şi calităţile stipulate în contract şi declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde reglementărilor tehnice şi 
nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor 
normale de folosire sau a celor explicite în contract. 
7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 
înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 
7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea
Стр. 3
ile la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se 
înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 
7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, 
prin diriginţi de şantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajaţi ai Beneficiarului desemnaţi. Acestora li se va 
asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru 
examinare şi să i se dea toate lămuririle, cond iţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informaţia şi să nu fie 
utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 
7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 
responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. 
Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehnico -profesional, care va dirija 
execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 
7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 
înainta obiecţii, dar acestea nu îl scuteşte de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele 
contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care 
generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 
7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 
obligaţiuni ale Antreprenorului. 
7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să 
păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să 
verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau 
presupuse. 
7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor 
legale şi obligaţiunilor contractuale şi profesionale. 
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a o
Стр. 3–4
norii a prevederilor 
legale şi obligaţiunilor contractuale şi profesionale. 
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere
calitativ. 
 
 
7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate opri 
lucrările, prin rezoluţiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente 
suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 
7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau 
ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului 
şi autorităţilor de specialitate responsabile. 
7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 
utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar 
la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de 
materiale, deşeurile şi lucrările provizorii şi va readuce în stare iniţială toate sectoarele pe care le -a utilizat în 
legătură cu executarea contractului. 
7.20. Lucrările suplimentare faţă de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi demarate 
sau executate fără modificarea prin Acord adiţional a prezentului contract. 
7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcţiei, în conformitate cu prevederile actelor 
normative. 
7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească 
toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi 
afectate de execuţia lucrărilor. 
  
8. MODIFICĂRI 
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua conform 
prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acord adiţional la prezentul contract. 
  
9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
9.1. Ajustarea preţului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate se va 
efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice. 
9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziţie se va efectua ţinând cont de rata inflaţiei sau deflaţiei/în 
baza actualizării preţurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părţi la semnarea acestuia şi nu poate fi 
modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii 
p
Стр. 4
te stabilită de comun acord între părţi la semnarea acestuia şi nu poate fi 
modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii 
publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.1129/2018). 
  
10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 
10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie furnizarea 
către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi 
ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract 
devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, 
reprezentanţii legali ai noilor subcontr actanţi, datele de contact, activităţile ce urmează a fi subcontractate, valoarea 
aferentă prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Beneficiar. 
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuţie a 
contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi 
subcontractanţi, va fi înaintată de către Antreprenor în vederea obţinerii acordului Beneficiarului într -un termen 
rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către noii 
subcontractanţi. 
10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligați sã prezinte la solicitare, 
informaţii cu privire la activităţile ce urmează a fi subcontractate, proporţionale cerinţelor impuse iniţial prin 
documentaţia de atribuire. 
10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminuează în nici o situaţie răspunderea 
Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
  
11. FORŢA DE MUNCĂ 
Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă 
pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă. 
  
12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la
Стр. 4–5
în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă. 
  
12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la
diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de  
 
 
muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, 
în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 
cheltuieli. 
12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 
şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate. 
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de şantier atestat şi, după caz, 
a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care 
urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de şantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de 
lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de şantier atestat şi proiectantul vor 
participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 
12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 
parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate 
conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz 
contrar, de Antreprenor. 
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 
12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, 
precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a 
Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit 
cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le -a provocat acestuia. 
Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele 
corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 
  
13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIO
Стр. 5
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele 
corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 
  
13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
13.1. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi este de 12 luni. 
13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a executa 
toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea 
clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe 
cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului şi/sau cu 
prevederile documentaţiei tehnico-economice; 
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în baza 
contractului. 
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa 
Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii şi 
gravităţii defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepţie cantitativă şi calitativă a 
lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părţi. 
  
14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute 
de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova. 
14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante 
răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna 
provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu 
s-a prevăzut altfel. 
14.3. Membrii asocierii îşi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi să răspundă solidar 
faţă de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale. 
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a 
fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul 
legat de executarea dispoziţiei. 
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 
materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
Стр. 5–6
a drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, 
materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva  
 
 
degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra 
degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 
14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor 
administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea 
lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei 
prejudiciului. 
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci 
cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 
14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile conform 
prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a 
angajaţilor acestora. 
  
15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 
15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor şi recepţionate de Beneficiar în cadrul 
termenului convenit de parţi potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor penalități de întârziere în cuantum 
de: ____-____ %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de ___ -_____% din suma totală a prezentului 
contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, în situaţia epuizării 
duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenţei obligaţiei Antreprenorului şi până la data 
îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuţie. 
15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalităţi şi modul de 
calcul. 
15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a sumelor 
datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalităţile calculate din plăţi, în 
conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalităţi şi modul 
de calcul. 
15.4. Antreprenorul nu datorează penalităţi de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei frontului 
de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge împotriva Antreprenorului 
va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părţi şi înc
Стр. 6
ucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge împotriva Antreprenorului 
va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părţi şi încheierea unui acord adiţional la 
contract. 
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate 
în valoare de __ -___ % din preţul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova 
nr.1107/2002. 
15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în 
termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată 
la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr.66/2025 privind combaterea întârzierii în 
executarea obligaţiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profesionalişti sau între profesionişti şi 
autorităţile publice. 
15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile conform 
prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a 
angajaţilor acestora. 
  
16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
16.1. Antreprenorul va furniza Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o 
garanţie de bună execuţie constituită conform actelor normative, pentru realizarea corespunzătoare a contractului, în 
cuantumul solicitat în anunţul de participare. 
16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă __ -___ % din valoarea de deviz a 
contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie: 
a) prin virament bancar sau printr -un instrument de garantare, emis, în condiţiile legii, de o societate bancară, 
care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că 
plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu 
privire la culpa persoanei garantate, sau 
b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într -un cont disponibil distinct. Suma iniţială 
care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea de deviz a contractului. 
16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Antreprenorul 
are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare de deviz a contractului de achiziţie 
publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi
Стр. 6–7
nă execuţie în corelaţie cu noua valoare de deviz a contractului de achiziţie 
publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi
garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. 
 
 
16.4. Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă şi acoperă terminii stabiliţi de 
Codul urbanismului şi construcţiilor al Republicii Moldova nr.434/2023. Dacă termenii garanţiei de bună execuţie 
specifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile 
înainte de data de expirare a acesteia. 
16.5. Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea în care: 
a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu actele 
normative; 
b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum este prevăzut la 
pct.16.4., sau să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la pct.16.3, situaţii în care Beneficiarul 
poate revendica întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 
16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a notifica 
atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost 
respectate şi modul de calcul al prejudiciului în cazul nesoluţionării pretenţiilor. 
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu prevederile Codul 
urbanismului şi construcţiilor al Republicii Moldova nr.434/2023. 
  
17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
17.1. Beneficiarul şi Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau 
litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 
17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare amiabila în termen de ___ -__ zile, fiecare dintre 
acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente. 
17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 
corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă 
a celeilalte părţi, să solicite verificarea, măsurarea şi testarea, conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate 
le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 
  
18. REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI 
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă: 
a) Beneficiarul nu -şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 
situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
a) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
• c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile 
Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndepli
Стр. 7
lată scadentă mai mult de 3 luni; 
• c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile 
Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
3.3 18.2. Beneficiarul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă: 
• a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
• b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 
termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor; 
• c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 
termenul stabilit de către beneficiar; 
• d) Antreprenorul nu furnizează/menţine garanţia de bună execuţie în condiţiile solicitate prin prezentul 
contract; 
• e) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive neimputabile 
Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
• 18.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă înainte de 
expirarea termenului de preaviz, situaţiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, înştiinţarea încetează să aibă 
efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptăţită să rezilieze contractul. 
3.4 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract. 
3.5 18.5. Beneficiarul, în caz de rezoluţiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 
recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluţiunii contractului. 
3.6 18.6. În cazul rezoluţiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească 
în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina 
căruia s-a rezolvit contractul. 
3.7 18.7. După rezoluţiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale. 
3.8 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
3.9 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a
Стр. 7–8
egale. 
3.8 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
3.9 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a
acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
 
 
3.10 a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea 
sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; 
3.11 b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie 
publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; 
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 
obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr -o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după 
caz, internaţionale. 
  
19. DISPOZIŢII FINALE 
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii şi valabilităţii contractului să convină asupra 
modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi 
completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de 
ambele Părţi, conform actelor normative. 
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul 
contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 
19.3. Prezentul contract este întocmit în limba de română, în două exemplare de valoare juridică egală, câte un 
exemplar pentru Beneficiar şi Antreprenor. 
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data aplicării 
ultimei semnături de către una dintre părţi, este încheiat şi înregistrat (după caz) conform prevederilor legale şi intră 
în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activităţii Antreprenorului, fiind valabil până la 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi. 
19.5. Contractul operează valabil între parţi, potrivit legii, ofertei şi documentației de atribuire, de la data 
intrării sale în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce , fiind valabil 
până la 30.09.2026/ recepție finală a lucrărilor. 
  
II. PARTEA CE ŢINE DE CONDIŢIILE SPECIALE A CONTRACTULUI 
 (LA NECESITATE) 
  
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  
BENEFICIAR ANTREPRENOR 
Adresa poştală:or.Drochia, str.D.Cantemir 100 Adresa poştală:s.Vasileuți, r-l Rîșcani 
Telefon: 079715893, 069557711 Telefon:025670236, 025670374 
Cod fiscal:1010607002825 Cod fiscal:1007601002935 
B
Стр. 8–10
Adresa poştală:or.Drochia, str.D.Cantemir 100 Adresa poştală:s.Vasileuți, r-l Rîșcani 
Telefon: 079715893, 069557711 Telefon:025670236, 025670374 
Cod fiscal:1010607002825 Cod fiscal:1007601002935 
Banca:MOLDMD2X316 Banca:TREZMD2X 
Cod IBAN:MD31ML000000002251516143 Cod IBAN:MD73TRPDAN312120H10553AB 
   
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
  
BENEFICIAR ANTREPRENOR
Anexa nr.1 
la Contractul nr.22 
din "08" iunie 2026 
  
SPECIFICAŢII TEHNICE 
  
Nr. Denumirea lucrărilor Cod 
CPV 
Specificarea tehnică deplină 
solicitată de către autoritatea 
contractantă 
Specificarea tehnică 
deplină propusă de către 
ofertant 
Standarde de 
referinţă 
1 Lucrări de reparații capitale a 
trotuarului din s.Ciubara r-l 
Rîșcani 
 
Conform deviz local nr. 3.3.1  Conform deviz local nr. 
3.3.1  
 
 
TOTAL 
    
 
 
 
 
   
 
 
 
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
  
           ANTREPRENORUL BENEFICIAR
Anexa nr.2 
la Contractul nr.22 
din "08" iunie 2026 
  
SPECIFICAŢII DE PREŢ 
  
Nr. Denumirea lucrărilor Cod 
CPV 
Unitatea de 
măsură 
Cantitatea Preţul unitar 
Inclusiv TVA 
Suma lei MD, 
Inclusiv TVA 
Termenii de 
executare 
1 Lucrări de reparații capitale 
a trotuarului din s.Ciubara r-l 
Rîșcani 
45111291
-4 
lucrări Conform deviz 
local nr. 3.3.1  
103645.94 103645.94 30.09.2026 
 
TOTAL 
    
103645.94 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
 
  
                  ANTREPRENOR BENEFICIAR

Предпросмотр носит справочный характер. Юридически значим только официальный оригинал в источнике.