ds_lucrari drum.signed.pdf
Pag. 1–3
1
APROBATĂ
prin Ordinul
nr. 69 din 7 mai 2021
DOCUMENTAŢIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Prin procedura Licitație Deschisă
Lucrări de construcție a unor sectoare de străzi (str. Trandafirilor,
Stamati, V. Alecsandri, accese) din comuna Truseni
REPETAT
2
Anexa nr. 5
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.din___________
1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni
Localitate com. Trușeni, mun. Chișinău
IDNO 1007601007398
Adresa com. Trușeni, str. 27. august nr. 30
Număr de telefon/fax 022590236
E-mail [email protected]/
[email protected]
Pagina web oficială www.truseni.md
Persoana de contact Beregoi Viorica, tel. 022590236/022598111
Tipul autorității contractante și obiectul
principal de activitate
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea
contractantă este o autoritate centrală de
achiziție sau că achiziția implică o altă formă de
achiziție comună)
APL
2. Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate LICITAȚIE DESCHISĂ
Justificarea alegerii procedurii de
atribuire
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de
achiziție/acordului-cadru
Lucrări □
Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a unor sectoare de străzi (str.
Trandafirilor, Stamati, V. Alecsandri, accese) din
comuna Truseni
Anunțul de participare
Nr.:
Data publicării:
Link:
Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de
atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
3
Licitație electronică □
Nr. oferte primite Total:
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:
3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări i și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei
grupului de lucru nr. ____ din __________ 20 __ s -a decis atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie Da □ Nu □
Asociație de operatori economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Da □ Nu □
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Da □ Nu □
Loturile atribuite:
Nr.
crt.
Denumirea serviciilor de
proiectare sau lucrărilor
Cod CPV Cantitate/
Unitate de
măsură
Nr. și data
contractului
Suma,
inclusiv
TVA
1 Denumire lot nr. 1
n Denumire lot nr. n
Notă:
Pag. 3–4
Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data contractului Suma, inclusiv TVA 1 Denumire lot nr. 1 n Denumire lot nr. n Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 4. Alte informații: Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE Nu □ Da □ Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv Nu □ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: [email protected] pagina web: www.ansc.md Alte informații relevante 4 Conducătorul grupului de lucru: ___________________________ Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Anexa nr. 6 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ANUNȚ privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru Nr. ___________ din _____________ I. Date cu privire la autoritatea contractantă: Denumirea autorității contractante Localitate IDNO Adresa Număr de telefon Număr de fax E-mail Pagina web oficială Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) II. Date cu privire la procedura de achiziție: Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă □ Altele: [Indicați] Obiectul achiziției Cod CPV Valoarea estimată a achiziției Nr. și link -ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Nr: Link: Data publicării anunțului de participare Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii de proiectare □ Lucrări □ Contractul de achiziție/acordul -cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Nu □ Da □ Sursa de finanțare Bugetul de stat □ FAOAM □ BASS □ Surse externe □ Alte surse: [Indicați]
Pag. 4–5
se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene Nu □ Da □ Sursa de finanțare Bugetul de stat □ FAOAM □ BASS □ Surse externe □ Alte surse: [Indicați] 5 Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru Denumirea operatorului economic Nr. și data contractului de achiziție/acordului - cadru Nr: Data: Valoarea contractului de achiziție/acordului - cadru Fără TVA: Inclusiv TVA: Termen de valabilitate Termen de execuție IV. Date cu privire la modificările efectuate: Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □ Majorarea valorii contractului □ Modificarea termenului de executare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezoluțiunea contractului □ Altele: [Indicați] Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] Alte informații relevante V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: (Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: (Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ VII. Rezultatele examinării: În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului -cadru nr.____din __________ a fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________ Denumire operator economic Nr. și data acordul
Pag. 5–8
e a contractului de achiziție/acordului -cadru nr.____din
__________ a fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________
Denumire
operator
economic
Nr. și data acordului adițional
Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA
6
Conducătorul grupului de lucru:
______________________________________ ____________________
(Nume, Prenume) (Semnătura)
Anexa nr. 7
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
7
CERERE DE PARTICIPARE
Către_________________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice
și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(denumirea contractului de achiziție publică), noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele
ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de
atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,
neavînd obiecții la documentația de atribuire.
Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)
8
Anexa nr. 8
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei
Către_________________________________________________________________________-
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Stimaţi domni,
Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durat ă de _______ ______ zile, (durata în litere ș i cifre), respectiv p ână la data de
___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi ș i poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)
Anexa nr. 9
la Documentația standard nr._____
din “____” ______
Pag. 8–9
. . . . . . . . . . Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)
Anexa nr. 9
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
9
BANCA
____________________________________
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Către_________________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
_____________________________________________________________________________
cu privire la procedura de atribuire a contractului
____________________________________________________________________________,
(denumirea contractului de achiziţie publică)
subsemnaţii___________________________________________________________________,
(denumirea băncii)
înregistrat la__________________________________________________________________,
(adresa băncii)
ne obligăm faţă de ___________________________________________________________ să
(denumirea autorităţii contractante)
plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi
(suma în litere şi în cifre)
fără ca acesta să aibă obligaţia de a -şi motiva cererea respectivă, cu condiţia , ca în cererea sa
autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei
uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
1. Ofertantul ____________________________________________________________________
(denumirea ofertantului)
îşi retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de p articipare (anexa
nr.2), începînd cu data -limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de p articipare
(anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei
perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________
(denumirea ofertantului)
nu a constituit garanţia de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________
(denumirea ofertantului)
a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;
Nu se execu tă vreo condiţie, specificată în documen ația de atribuire înainte de semnarea
contractului de achiziţie publică de lucrări.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________
Pag. 9–11
e, specificată în documen ația de atribuire înainte de semnarea
contractului de achiziţie publică de lucrări.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________
Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______
(semnătura autorizată)
Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
10
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
_____________________________________________________________________________
(denumirea lucrărilor)
Nr.
d/o
Grupa de
obiecte/denumirea
obiectului
Anul 1 … Anul (n)
Luna
1 2 3 … n
1. Organizare de şantier
2.
Obiect 01
Categoria de lucrări:
__________________
__________________
3.
Obiect 02
Categoria de lucrări:
__________________
__________________
… Obiect n …
Categoria de lucrări:
__________________
__________________
Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________
Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
11
DECLARAȚIE
privind experienţa similară
1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________
2. Numărul şi data contractului___________________________________________________
3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________
4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________
5. Ţara______________________________________________________________________
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________
(se notează opţiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului ) _________________ __________________
b) finală (la data finalizării contractului) __________________ ____________________
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:___________________________________________________________________
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată_______________________________________________________________
b) efectiv realizată ____________________________________________________________
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte
adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________
10. Număr
Pag. 11–13
_
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte
adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________
____________________________________________________________________________
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în
contracte
____________________________________________________________________________
Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: ______________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: __________________________
Anexa nr. 13
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
12
DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
Nr
d/o
Obiectu
l
contract
ului
Denumirea/
numele
beneficiaru
lui/Adresa
Calitatea
antreprenorului*)
Preţul
contractul
ui/
valoarea
lucrărilor
executate
Perioada
de
execuţie a
lucrării
(luni)
Numărul şi
data
procesului-
verbal de
recepţie la
terminarea
lucrărilor
1
2
...
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.
Semnat: ________________________________________
Nume: _________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________
Denumirea întreprinderii: ________________________________
Anexa nr. 14
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
13
DECLARAŢIE
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului
Nr.
d/o
Denumirea principalelor utilaje,
echipamente, mijloace de transport, baze
de producţie (ateliere, depozite, spaţii de
cazare) şi laboratoare propuse de ofertant
ca necesare pentru executarea lucrării,
rezultate în baza tehnologiilor pe care el
urmează să le adopte
Unitatea
de
măsură
(bucăţi şi
seturi)
Asigurate
din dotare
Asigurate de
la terţi sau
din alte
surse
0 1 2 3 4
1.
2.
3.
.
n
Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________
Pag. 13–16
_________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________
14
Anexa nr. 15
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Nr.
d/o
Funcţia
Studii de
specialitate
Vechimea în
munca de
specialitate (ani)
Numărul şi
denumirea
lucrărilor
similare
executate în
calitate de
conducător
Numărul
certificatului
de atestare
și data
eliberării
1 2 3 4 5
Arhitect-șef
Inginer-șef
Diriginţi de
şantier
Maiştri
Specialişti
……………
……………
…………….
Semnat: _________________________________________
Nume: __________________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________
Denumirea întreprinderii: _________________________________
Anexa nr. 16
la Documentația standard nr._____
15
din “____” ________ 20___
LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA
Nr.
d/o
Numele şi adresa
subantreprenorilor
Activităţi din
contract
Valoarea
aproximativă
% din valoarea
contractului
1.
2.
3.
4.
Semnat: ______________________________________
Nume: _______________________________________
Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________
Denumirea întreprinderii: ______________________________
Anexa nr. 17
la Documentația standard nr._____
16
din “____” ________ 20___
INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
____________________________________________________________________________
(denumirea)
1.Părţi contractante ( agenţi economici)
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părţi contractante):
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
3. Informaţii privind modul de asociere:
a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________
b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________
c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________
_____________________________________________________________________________
d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite
____________________________________________________
Pag. 16–17
____________________________________________________________ d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________ _____________________________________________________________________________ f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________ g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________ h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării_____________________________________________________________________ i) Repartizarea fizică, valorică şi pro centuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________ j) Alte cauze__________________________________________________________________ Data completării __________________________________ Semnat Liderul Asociației: __________________________ Nume: __________________________________________ Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ Denumirea întreprinderii: _________________________________ Semnat Asociatul secund: __________________________ Nume: __________________________________________ Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ Denumirea întreprinderii: _________________________________ Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ 17 din “____” ________ 20___ (Antetul instituției) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ „__” ________ _____nr. __________ AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor Eliberat întreprinderii ___________________________ IDNO ______________________ conform cererii nr. ____ din ___________ . În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. ____ din ___________ , Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele: Nr Informații Noțiuni DA NU Nota I Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții , intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: încalcări foarte grave (art. 5 1 Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din v
Pag. 17–19
tive:
încalcări foarte grave
(art. 5 1 Legea nr.131/2012 privind
controlul de stat asupra activității de
întreprinzător)
Sancțiuni economice
(cu exagerări ale costului mai mare de
15% din valoarea lucrărilor executate,
inclusiv)
II Au fost înregistrate cazuri de
accidente:
Accidente tehnice grave
III Întreprinderea dispune de necesarul
de personal propriu calificat
(specialiști și muncitori
specializațicu certificate de atestare
tehnico-profesională),tehnică
specializată (mecanisme, utilaje),
încăperi separate corespunzătoare
genului de activitate (sector de
producere, depozit, oficiu) pentru
executarea următoarelor tipuri de
lucrări:
Construcții civile, industriale și
agrozootehnice
A.Terasamente, lucrări la structura
clădirilor;
B. structuri metalice;
C. finisare, amenajare, protecție.
18
Construcții rutiere:
A.drumuri și piste de aviație;
B.poduri;
C.căi ferate.
Construcții speciale:
A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri
funciare;
B. fântâni arteziene;
C. porturi și debarcadere;
D. mine, cariere; E. tuneluri.
Instalații și rețele tehnico-edilitare:
A.de alimentare cu apă și canalizare;
B.de încălzire;
C. ventilație, climatizare; D. electrice;
E.de automatizare; F.telecomunicație;
G.semnalizare;
H.frigorifice,compresoare;
I. tehnologice.
Instalații industriale periculoase:
A. sub presiune, mecanisme de ridicat,
cazane;
B. chimico-tehnologice; C. gazoducte
magistrale;
a) D. sisteme de alimentare cu gaze.
Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.
Director Semnătura ________________________
(Prenume, Nume)
Ex. _____________________
(Prenume, Nume)
Tel. _____________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Antetul instituției)
19
Anexa nr. 23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI
1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria com. Trușeni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria com. Trușeni
3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de construcție a unor sectoare de străzi (str.
Trandafirilor, Stamati, V. Alecsandri, accese) din comuna Truseni
Lista cu cantități se anexează
Pag. 19–21
accese) din comuna Truseni
Lista cu cantități se anexează
20
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi
prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce
conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice
pentru toți.
Nr
. d/o
Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a
îndeplinirii criteriului/cerinței:
Nivelul minim/
Obligativitatea
1. DUAE Formularul standart al
Documentului Unic de Achiziții
European aprobat prin Ordinul
Ministerul Finanțelor nr.72 din
11.06.2020, cu modificările
ulterioare aprobate prin Ordinul
Ministerului Finanțelor nr.146 din
24.11.2020, îl găsiți atașat de către
AC pe platforma achiziții.md
Original - confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice a
ofertantului. .
Obligatoriu
2. Oferta cu devizele locale, F. 3, 5, 7 Original-confirmat prin aplicarea
semnaturii electronice a ofertantului.
Obligatoriu
3. Cererea de participare Anexa nr.7
Original-confirmat prin aplicarea
semnaturii electronice a ofertantului
Obligatoriu
4. Declarație privind valabilitatea
ofertei
Anexa 8
Original-confirmat prin aplicarea
semnaturii electronice a ofertantului.
obligatoriu
5. Grafic de executare a lucrărilor
a) Săptămînal de executare a lucrării
Anexa nr.10
Original-confirmat prin aplicarea
semnaturii electronice a ofertantului
Obligatoriu
6. Garanție bancară 1% Anexa 9
1% din valoarea ofertei fără TVA,
original, emisă de o bancă comercială
sau prin transfer la contul autorității
contractante:
Beneficiarul plății:
Primăria comunei Trușeni
Ministerul Finanțelor/
Trezorăria de Stat,
cod fiscal: 1007601007398
TREZMD2X
MD51TRPCDV518410A00852A
A
Obligatoriu
Cerințe suplimentare obligatorii:
Capacitate economică și/sau financiară
Cerințe suplimentare obligatorii:
7. Dispunerea de nivel minim de Situațiile financiare pentru anii
21
capacitate economică și/sau
financiară
Cerințe suplimentare obligatorii:
2023;2024;2025.
Varianta scanată de pe originalul,
confirmată prin semnatura
electronică. Condițiile de
calificare:
Realizarea unei cifre medii anuale
de afaceri în ultimii 3 ani egală sau
mai mare decît 20 mln. lei, iar
pentru anul 202 5 nu mai puțin de
20 mln.
obligatoriu
8. Confirmarea soldului bancar Document emis de banca, prin care
se confirmă existența resurselor
financiare/credite disponibile la
data depunerii ofertei pe platformă
de achiziție în valoare de minim
25% din valoarea ofertei . Variant ă
scanată de pe originalul, confirmată
prin semnatura electronică.
obligatoriu
9. Certificate emise de organisme
independente cu privire la sistemele
sau standartele de management de
mediu
C
Pag. 21–22
ă scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. obligatoriu 9. Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standartele de management de mediu Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare. obligatoriu Documente de calificare 10. Declarație privind experiența similară obiectului achiziției Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel mimim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, fapt confirmat prin pre zentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul -verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai import ante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 ) sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai Obligatoriu 22 mare decât valoarea viitorului contract, pro cesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele- verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13). 11. Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit (se are în vedere utilajul și echipamentul necesar pentru lucrările de construcție-montaj Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Utilajul necesar executării lucrărilor să fie minim 75% în posesie (minim: 3 excavatoare/buldoexcavatoare, 2 autobasculante, 4 compactoare/ Notă: Ofertantul trebuie să demonstreze deținerea de finișor pentru așternerea asfaltului cu o deschidere minim de 9 m, dotat cu senzor de compensare a denivelărilor lungi, cu lungimea variabilă 5 -13 m, ce va fi utilizată la execuția lucrării. Obligatoriu 12. Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) Declarație privind personalul de specialitate prop
Pag. 22–23
zătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.Minim 30 muncitori conform datelor din rapoartele IPC din ultimele trei luni până a deschiderea ofertelor Obligatoriu 13. Lista subcontractanților și partea/parțile din contract care sunt îndeplinite de aceștea Anexa nr.16 Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Obligatoriu 14. Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție Anexa nr.17 Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Obligatoriu 15. AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul Anexa nr.22 Original-confirmat prin aplicarea Obligatoriu 23 construcțiilor și instalațiilor – aviz pozitiv – A. Drumuri și piste de aviație; semnăturii electronice a ofertantului 16. Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului obligatoriu 17. Garanția lucrărilor executate 5 ani Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului obligatoriu 18. Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului obligatoriu 19. Certificat de atribuire a contului bancar Copie-confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului obligatoriu 20. Certificate de atestare tehnică profesională a responsabilului de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat Copie-confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului obligatoriu 21. Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. obligatoriu 22. Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor. Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. obligatoriu 23. Certificate de conformitate pricipalele materiale necesare pentru implementarea proiectului (mixture asfaltică, pietriș, beton) Original sau copie -confirmat prin aplicarea semna turii electronice a ofertantului obligatoriu 24. Ofertantul se obligă să inițieze lucrările în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor, emis de către autoritatea contractantă. Original sau copie -confirmat prin aplicarea semnaturii electronice
Pag. 23–24
termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor, emis de către autoritatea contractantă. Original sau copie -confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului obligatoriu 25. Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constatat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractane. Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. obligatoriu 26. Declarație prin care ofertantul a luat la cunoștință de prevederile articolul 228 alin. (1) din Codul URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR, care dispune că (1) Investitorul este obligat să restituie executantului construcției Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului obligatoriu 24 reținerile din plățile cuvenite acestuia, inclusiv garanția de bună execuție, după semnar ea și aprobarea procesului -verbal de recepție finală, în termen de 21 de zile. 27. Ofertantul va prezenta o declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în veder ea informării corespunzătoare a locuitorilor localității. Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului obligatoriu 28. Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării la participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spalare de bani * Conform ordinului MF nr.45 din 24.11.2020/ Semnat electronic Obligatoriu 1. Notă: Plățile aferente prezentului contract, în cadrul proiectului de execuție, se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu vor fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, corespunzător volumelor de lucrări executate, în termen de până la 60 de zile de la semnarea procesului -verbal de recepție a acestora și acceptarea facturii fiscale . Plata facturii finale se va efectua după recepția la terminarea lucrărilor. 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publ ice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante. Nr . d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ Obli
Pag. 24–25
toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante. Nr . d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ Obligativitatea 29. DUAE Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md Obligatoriu 25 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. . 30. Oferta cu devizele locale, F. 3, 5, 7 Original-confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului. Obligatoriu 31. Cererea de participare Anexa nr.7 Original-confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului Obligatoriu 32. Declarație privind valabilitatea ofertei Anexa 8 Original-confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului. obligatoriu 33. Grafic de executare a lucrărilor a) Săptămînal de executare a lucrării Anexa nr.10 Original-confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului Obligatoriu 34. Garanție bancară 1% Anexa 9 1% din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante: Beneficiarul plății: Primăria comunei Trușeni Ministerul Finanțelor/ Trezorăria de Stat, cod fiscal: 1007601007398 TREZMD2X MD51TRPCDV518410A00852A A Obligatoriu Cerințe suplimentare obligatorii: Capacitate economică și/sau financiară Cerințe suplimentare obligatorii: 35. Dispunerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară Cerințe suplimentare obligatorii: Situațiile financiare pentru anii 2023;2024;2025. Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. Condițiile de calificare: Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decît 20 mln. lei, iar pentru anul 202 5 nu mai puțin de 20 mln. obligatoriu 36. Confirmarea soldului bancar Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare/credite disponibile la data depunerii ofertei pe platformă de achiziție în valoare de minim 25% din valoarea ofertei . Variant ă scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. obligatoriu
Pag. 25–27
onibile la data depunerii ofertei pe platformă de achiziție în valoare de minim 25% din valoarea ofertei . Variant ă scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. obligatoriu 26 37. Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standartele de management de mediu Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare. obligatoriu Documente de calificare 38. Declarație privind experiența similară obiectului achiziției Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel mimim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul -verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 ) sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele- verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13). Obligatoriu 39. Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit (se are în vedere utilajul și echipamentul necesar pentru Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii Obligatoriu 27 lucrările de construcție-montaj electronice a ofertantului. Utilajul necesar executării lucrărilor să fie minim 75% în posesie (minim: 3 excavatoare/buldoexcavatoare, 2 autobasculante, 4 compactoare/maiuri compactoare , autogreider. Notă: Ofertantul trebuie să demonstreze deținerea de finișor pentru așternerea asfaltului cu o deschidere minim de 9 m, dotat cu senzor de compensare a denivelărilor lungi, cu lungimea variabilă 5 -13 m, ce va fi utilizată la execuția lucrării. 40. Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmeaz
Pag. 27–28
cu lungimea variabilă 5 -13 m, ce va fi utilizată la execuția lucrării. 40. Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.Minim 30 muncitori conform datelor din rapoartele IPC din ultimele trei luni până a deschiderea ofertelor Obligatoriu 41. Lista subcontractanților și partea/parțile din contract care sunt îndeplinite de aceștea Anexa nr.16 Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Obligatoriu 42. Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție Anexa nr.17 Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Obligatoriu 43. AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor – aviz pozitiv – A. Drumuri și piste de aviație; Anexa nr.22 Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Obligatoriu 44. Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului obligatoriu 45. Garanția lucrărilor executate 5 ani Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului obligatoriu 46. Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului obligatoriu 47. Certificat de atribuire a contului bancar Copie-confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului obligatoriu 48. Certificate de atestare tehnică Copie-confirmat prin aplicarea obligatoriu 28 profesională a responsabilului de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat semnaturii electronice a ofertantului 49. Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. obligatoriu 50. Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor. Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. obligatoriu 51. Certificate de conformitate pricipalele materiale necesare pentru implementarea proiectului (mixture asfaltică, pietriș, beton) Original sau copie -confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului obligatoriu 52. Ofertantul se obligă să inițieze lucrările în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la pri
Pag. 28–29
)
Original sau copie -confirmat prin
aplicarea semnaturii electronice a
ofertantului
obligatoriu
52. Ofertantul se obligă să inițieze
lucrările în termen de cinci (5) zile
lucrătoare de la primirea Ordinului
de începere a lucrărilor, emis de către
autoritatea contractantă.
Original sau copie -confirmat prin
aplicarea semnaturii electronice a
ofertantului
obligatoriu
53. Declarație prin care ofertantul se
obligă ca, în cazul atribuirii
contractului de achiziție, pe întreaga
durată a perioadei de garanție, să
remedieze orice defect constatat în
termen de maximum 10 (zece) zile
de la primirea solicitării din partea
autorității contractane.
Declarație pe propria răspundere
confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice a
ofertantului.
obligatoriu
54. Declarație prin care ofertantul a luat
la cunoștință de prevederile articolul
228 alin. (1) din Codul
URBANISMULUI ȘI
CONSTRUCȚIILOR, care dispune
că (1) Investitorul este obligat să
restituie executantului construcției
reținerile din plățile cuvenite
acestuia, inclusiv garanția de bună
execuție, după semnarea și
aprobarea procesului -verbal de
recepție finală, în termen de 21 de
zile.
Declarație pe propria răspundere
confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice a
ofertantului
obligatoriu
55. Ofertantul va prezenta o declarație
prin care se obligă să execute
lucrarea cu întreprinderea tuturor
măsurilor necesare pentru a crea cât
mai puține deranjamente pietonilor și
traficului rutier. Deciziile privind
blocarea anumitor sectoare de drum
se vor coordona în prealabil cu
autoritatea contractantă, în vederea
informării corespunzătoare a
Declarație pe propria răspundere
confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice a
ofertantului
obligatoriu
29
locuitorilor localității.
56. Declarația privind confirmarea
identității beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în situația
condamnării la participarea la
activități ale unei organizații sau
grupări criminale, pentru corupție,
fraudă și sau spalare de bani *
Conform ordinului MF nr.45 din
24.11.2020/
Semnat electronic Obligatoriu
2. Notă:
Plățile aferente prezentului contract, în cadrul proiectului de execuție, se vor efectua de către
Beneficiar în tranșe, care nu vor fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de
achiziție publică, corespunzător volumelor de lucrări executate, în termen de până la 60 de
zile de la semnarea procesului -verbal de recepție a acestora și acceptarea facturii fiscale .
Plata facturii finale se va efectua după recepția la terminarea lucrărilor.
Anexa nr. 25
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
CONTRACT – MODEL
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.
privind achiziţia prin LD
„___”_________ 2026__ _________________
Pag. 29–30
„___”_________ 2026__ _________________
(municipiu, oraş)
I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)
PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ___________ _____ din
data_____________, Lucrări de construcție a unor sectoare de străzi (str. Trandafirilor,
Stamati, V. Alecsandri, accese) din comuna Truseni între Primăria comunei Trușeni, cu sediul
în Republic a Moldova, MD -, mun. Chişinău, comuna Trușeni, str. 27 august,30, telefon/fax:
30
022590236, e-mail: [email protected], reprezentat prin Primarul interimar al comunei Trușeni
d-na Beregoi Viorica , în calitate de Beneficiar, pe de o parte ,
şi______________________________________________,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în _________________________________str._________________________________,
(localitatea)
telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea
în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „ __”______________20__, eliberată de
__________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de
activitate___________________________________, reprezentat prin
_____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele şi funcţia conducătorului)
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de construcție a unor sectoare de străzi (str.
Trandafirilor, Stamati, V. Alecsandri, accese) din comuna Truseni în conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de exe cuţie, precum şi cu normativele , standardele şi prescripţiile
tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 5 luni după primirea ordinului de începere a
execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează
următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi
imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antrepren orul va sista execuţia lucrărilo
Pag. 30–31
se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antrepren orul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate chelt uielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că su nt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţi e. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de 31 execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute , Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___________________. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor , ce reprezintă obiectul prezentului contract , este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD . (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în termen de pînă la 60 de zile, după semnarea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, în baza facturilor fiscale în tranșe, care nu pot fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică. Plata facturii finale se va efectua după darea în exploatare a obiectului construit. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Benefic iar.
Pag. 31
15. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Benefic iar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate pâ nă când procesul -verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiaru lui către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie finală în cel mult 21 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică , precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau
Pag. 31–32
ontract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 32 aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de c âte ori este posibil, că acestea pot să provoace înt ârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile execu tate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de _ 5_%, forma garanției : rețineri successive din plata cuvenită pentru faturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contratante la o bancă licențiată, agreată de ambele părți. 4.11. Autoritatea contractant ă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală în cel mult 21 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scris orii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizar e, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită at âta timp c ât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară acti vităţi legate de realizarea
Pag. 32–33
cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară acti vităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să n u fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnic o-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului s unt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi s uportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 33 dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în i mediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, tra sările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului s unt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexec
Pag. 33
ecorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozi ţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată A ntreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile câ nd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenori lor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.
Pag. 33–34
este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 34 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă s e dovedeşte că materialele nu su nt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile con tractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmea ză să fie ascunsă. Antreprenorul v a anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câ te ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, su nt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi re alizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dis poziţia Beneficiarului, precum ș i cele care nu res pectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antrepreno
Pag. 34–35
s poziţia Beneficiarului, precum ș i cele care nu res pectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa B eneficiarului de toate pagubele pe care le -a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 3.8 8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de _5 (cinci)__ ani. 4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 35 nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. 5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 5.3 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabil irea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în form a în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l -a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a ap ei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 5.9
Pag. 35–36
r până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a ap ei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii su nt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execu ţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante , partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau p rejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cer cetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 36 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de re
Pag. 36
rile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în
termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare
în termenul stabilit de către beneficiar;
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice
este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris cele ilalte părţi
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.
7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua
recepţia cantitativă şi calitativ ă a lucrărilor executate , în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii
contractului.
7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează
să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le
suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
7.7 12.6. După rez oluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din proce dura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile
publice;
b) contractul a făcut obiectul unei mo dificări substanțiale care necesita o nouă procedură de
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare
gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr -o decizie a unei
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
8 13. DISPOZIŢII FINALE
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului
contract:
a) a) Caietul de sarcini;
b) b) Propunerea tehnică;
c) c) Propunerea financiară;
d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
e) e) Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga
durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect c
Pag. 36–38
e executare a lucrărilor ;
e) e) Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga
durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constatat în termen de maximum 10 (zece) zile
de la primirea solicitării din partea autorității contractane.
f) Declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru
a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor
sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în vederea informării
corespunzătoare a locuitorilor localității.
37
g) Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția
drumurilor.
h) Declarație pe pr opria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a
obiectivului construit.
8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării
ultimei semnături de către una dintre părți.
8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu
legislaţia Republicii Moldova, fiind valabil până la 31.12.2026.
II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
1. Totodată, este necesar să se constate efectiv, în teren, că în termen de 5 zile de la primirea
ordinului de începere a lucrărilor, echipele de execuție s -au mobilizat și că lucrările au fost demarate în
mod real și vizibil la fața locului. Această constatare trebuie efectuată de către reprezentanții autorității
contractante, pentru a valida mobilizarea efectivă și pentru a justifica achitarea avansului.
9 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa poştală: Adresa poştală:
Telefon: Telefon:
Cod fiscal: Cod fiscal:
Banca: Banca:
Cod: Cod:
IBAN IBAN
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
38
Anexa nr. 1
la Contractul nr. ___________
Din „____” _____ 20_______
SPECIFICAŢII TEHNICE
Nr. Denumirea
lucrărilor
Cod
CPV
Specificarea
tehnică deplină
solicitată de
către autoritatea
contractantă
Specificarea tehnică
deplină propusă de
către ofertant
Standarde de
referinţă
1
TOTAL
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENORUL
BENEFICIAR
Anexa nr. 2
Pag. 38–40
TOTAL
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENORUL
BENEFICIAR
Anexa nr. 2
39
la Contractul nr.__________
din “____” ________ 20___
SPECIFICAŢII DE PREŢ
Anexa nr. 27
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
ACORD ADIȚIONAL Nr.______
la contractul nr.________din ”__„_________ 20___
Nr. Denumirea
lucrărilor
Cod
CPV
Unitatea
de
măsură
Cantitatea Preţul
unitar
Inclusiv
TVA
Sumalei MD,
Inclusiv
TVA
Termenii de
executare
1
TOTAL
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENOR
BENEFICIAR
40
Prezentul acord este semnat astăzi ”___„ ________ 20__, între_____________,
înpersoana___________________și________________________, în persoana_____________,în
scopul modificării Contractului nr. __________din ”____”___________ 20___( denumit în
continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ________
din ”____” _____________20___ .
Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._____ din
______________ 20____.
Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Cont ract,
celelalte prevederi nemodificate rămânînd obligatorii în continuare.
Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
3. ________________________________________________________________________
Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după
înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENORUL/PRESTATORUL BENEFICIAR
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.