Anunt de participare_Caiet de sarcini.docx

ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIŢIA DE VALOARE MICĂ

Numărul procedurii: Conform SIA „RSAP” M-Tender

Data publicării în SI RSAP: Conform SIA „RSAP” M-Tender

Date privind obiectul achiziției

Obiectul achiziției: Lucrări de amenajare a teritoriului

Codul CPV principal: 45400000-1

Cod(uri) CPV suplimentar(e) (după caz): 45111291-4

Tipul achiziţiei (se bifează):

☐ bunuri ☐ servicii ☑ lucrări ☐ servicii de proiectare

Sursa de finanţare: ☑ buget de stat ☐ grant ☐ alte surse: -

Date privind autoritatea/entitatea contractantă

Denumirea autorităţii contractante: Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr.1

IDNO: 1011601000033

Adresa/sediul: mun. Chișinău, str. N. Dimo 13/4A

Numărul de telefon (persoana de contact)/fax (după caz): 069307601, 069150177

Adresa de e-mail şi site-ul web oficial ale autorităţii contractante: [email protected]

Persoana de contact (nume, prenume, funcţie): CHIRILOV Serghei

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr.1

Accesul la documentaţia de atribuire

Adresa de e-mail sau site-ul web oficial de la care se poate obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SI RSAP: [email protected], documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender.

Descrierea contractului – lucrări (cu loturi, după caz)

Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind executarea următoarelor lucrări:

* Ofertanții pot vizita edificiul Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr.1 pentru examinarea terenului unde se vor executa lucrările și obținerea informației necesare pentru pregătirea ofertei.

5. Împărţirea pe loturi şi limitări privind participarea

Contractul este împărţit pe loturi: ☐ Da ☑ Nu

În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (a se selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: nu se aplică

6. Termenele şi condiţiile de executare solicitate

Termenele şi condiţiile: executarea lucrărilor va avea loc în decurs de 45 zile calendaristice, conform graficului de execuție și vor începe în cel mult 10 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Beneficiarului, la sediul Școlii Sportive Specializate de Fotbal Nr.1 pe adresa: mun. Chișinău, str. N. Dimo 13/4A.

Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2026

7. Criterii de calificare/selecţie (inclusiv excluderi)

Scurtă descriere (se indică după caz) a criteriilor de calificare:

8. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz):

☐ Licitaţie electronică: Nu se aplică

☐ Alte instrumente: Nu se aplică

9. Condiţii speci

(se indică după caz) a criteriilor de calificare:

8. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz):

☐ Licitaţie electronică: Nu se aplică

☐ Alte instrumente: Nu se aplică

9. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (se indică după caz): Nu se aplică

10. Moneda/valuta ofertelor

Ofertele se prezintă în valută: MDL

11. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

☑ Preţul cel mai scăzut

☐ Costul cel mai scăzut

☐ Cel mai bun raport calitate-preţ

☐ Cel mai bun raport calitate-cost

12. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: Nu se aplică

13.1. Factorii:

◯ preţul

◯ factorii sociali

◯ factorii de mediu

◯ factorii de inovare

◯ alţi factori

13.2. Ponderea:

◯ preţul________%

◯ factorii sociali________%

◯ factorii de mediu_______%

◯ factorii de inovare______%

◯ alţi factori____________%

13.3. Formula:

◯ preţul_______

◯ factorii sociali________

◯ factorii de mediu_______

◯ factorii de inovare______

◯ alţi factori____________

Formula/metoda de calcul al punctajului economic (se descrie succint sau se face trimitere la documentaţia de atribuire): Nu se aplică

14. Termenul‑limită de depunere/deschidere a ofertelor:

‑ conform SI RSAP/până la: (ora exactă) Conform SIA „RSAP” M-Tender

‑ pe: (data) Conform SIA „RSAP” M-Tender

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare se depun electronic prin intermediul SI RSAP.

16. Termenul de valabilitate al ofertelor: 60 zile de la data deschiderii ofertelor

17. Garanţia pentru ofertă (după caz): ☑ NU ☐ DA: Nu se aplică

- se solicită, în cuantum de ________ MDL/____ % din valoarea ofertei (fără TVA)

- forma garanţiei: Nu se aplică

- valabilitate până la:

18. Locul deschiderii ofertelor: SI RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

20. Garanţia de bună execuţie a contractului (după caz): ☑ NU ☐ DA: Nu se aplică

- se solicită, în cuantum de - % din valoarea contractului

- forma garanţiei: Nu se aplică

- condiţii de eliberare/reţinere: Nu se aplică

21. Alte clauze esenţiale ale contractului

Penalităţi: 0,1 % %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002; reţinerea garanţiei: nu se aplică %; modificările contractului: în limita prevăzută de actele norma

ețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002; reţinerea garanţiei: nu se aplică %; modificările contractului: în limita prevăzută de actele normative în vigoare (_____ %); subcontractare: ________ %; soluţionarea litigiilor: ________ % (instanţe competente)

22. Alte informaţii relevante: -

23. Informaţii privind soluţionarea contestaţiilor

Litigiile apărute în legătură cu procedura de achiziţie de valoare mică se soluţionează pe cale amiabilă sau, în caz de divergenţe, de către instanţele de judecată competente ale Republicii Moldova, conform legislaţiei. Autoritatea Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor (ANSC) nu este competentă pentru achiziţiile de valoare mică.

Conducătorul grupului de lucru:

CHIRILOV Serghei (semnat electronic)

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de amenajare a teritoriului

Autoritatea contractantă: Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr. 1

1. Descriere generală

Lucrările de amenajarea a teritoriului pe terenul cu nr. cad. 0100424.540 din mun. Chisinau, str. N. Dimo 13/4A

2. Informaţii şi proiectare

Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, formularele 7 desfășurat, 3, 5.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele utilizate la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor legislației în vigoare privind calitatea în construcții, inclusiv Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023.

Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în deviz cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se efectuează numai pe baza soluțiilor stabilite de beneficiar.

4. Mostre

Executantul va asigura, realiza, atesta și garanta calitatea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind calitatea în construcții, inclusiv Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023.

Pentru toate materialele, utilajele și lucrările de construcție ale căror parametri tehnici diferă de cei prevăzuți în documentația tehnică sau nu sunt specificați de producător, antreprenorul va prezenta, la cererea autorității contractante, probe de laborator și cantitatea de material necesară pentru verificarea și evaluarea parametrilor tehnici.

Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzător exigențelor esențiale prin implementarea și menținerea unui sistem propriu de management al calității, realizat prin personal propriu sau calificat.

La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre a bunurilor care urmează să fie utilizate. Mostra ofertantului câştigător va rămâne la autoritatea contractantă pentru a putea fi comparată cu bunurile instalate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipula

ărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtînd răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate şi protecția lor.

Executantul este obligat pentru supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care au predat beneficiarului documentele necesare.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În cazul în care calitatea lucrărilor este necorespunzătoare sau sunt depistate defecțiuni, acestea vor fi remediate sau înlocuite fără costuri suplimentare, pe cheltuiala Antreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției.

Antreprenorul răspunde, în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul calității în construcții, inclusiv Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, pentru viciile ascunse ale lucrărilor apărute într-un termen de 5 ani de la recepția acestora, precum și pe toată durata de existență a construcției pentru viciile structurii de rezistență, rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție aplicabile la data realizării lucrărilor.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Marimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor şi cerinţelor tehnice în vigoare.

8. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare.

9. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, materialele şi piese necesare instalaţiilor

Furnizorul articolelor, materialelor şi pieselor necesare instalațiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate în caietul de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

11. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:

împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;

amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentu construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;

responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție pănă la finalizarea lor.

amenajarea zonei de dep

curitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție pănă la finalizarea lor.

amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor și produselor semifabricate.

12. Cerinţe privind calculul costului

Calcularea costului devizului-ofertă se va efectua în baza listei cu cantitățile de lucrări, parte integrantă a caietului de sarcini, în conformitate cu normativele în construcții aplicabile privind determinarea valorii obiectivelor și întocmirea devizelor, în vigoare la data elaborării ofertei (inclusiv NCM și CP din seria „Economia construcțiilor”, cu modificările și completările ulterioare).

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct.1-2 din Anunțul de participare.

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă documentele conform pct. 16 din Anunțul de participare.

15. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare trebuie să fie de 45 de zile calendaristice.

Termen recomandat de autoritatea contractantă. Ofertantul poate indica alte termene, cu indicarea argumentelor de rigoare dar nu mai mult de 45 de zile calendaristice.

Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

16. Recepția și garanția lucrărilor

1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe şantier.

2. Recepția la terminarea lucrărilor executate se va realiza în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor, inclusiv Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023 și actelor normative subsecvente privind recepția construcțiilor și instalațiilor aferente.

Recepția se va efectua de către Beneficiar, în prezența Antreprenorului, prin constituirea comisiei de recep

și actelor normative subsecvente privind recepția construcțiilor și instalațiilor aferente.

Recepția se va efectua de către Beneficiar, în prezența Antreprenorului, prin constituirea comisiei de recepție, în condițiile legii.

3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor.

4. Garanţia pentru lucrările executate este de minimum 5 ani.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.25 la Ordinul nr. 9 din 21.01.2026 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 69/2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări.

Conducătorul grupului de lucru: CHIRILOV Serghei (semnat electronic)

Anexa nr.1

la Caietul de sarcini

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de amenajare a teritoriului

Autoritatea contractantă: Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr. 1

Lista cu cantităţile de lucrări:

(se va indica pentru fiecare lot în parte)

Obligativitatea

Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

- documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 desfășurat corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr.1 Lista cu cantitățile de lucrări, din Anexa nr.1

.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr.1 Lista cu cantitățile de lucrări, din Anexa nr.1 la Caietul de sarcini.

Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr.12 și nr.13); sau

(în cazul subcontractării)

(în cazul asocierii)

1.

2.

(col,5 x eol,6)

l . Terasament

2. Lucrari

Anexa nr.2

la Caietul de sarcini

la Caietul de sarcini

la Caietul de sarcini

la Caietul de sarcini

la Caietul de sarcini

la Caietul de sarcini

la Caietul de sarcini

la Caietul de sarcini

SPECIFICAŢII DE PREŢ

Nr. |

la Caietul de sarcini

la Caietul de sarcini

la Caietul de sarcini

SPECIFICAŢII DE PREŢ

TOTAL