Anunt de participare (2).docx

ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIŢIA DE VALOARE MICĂ

Numărul procedurii: Conform SIA „RSAP” M-Tender

Data publicării în SI RSAP: Conform SIA „RSAP” M-Tender

Date privind obiectul achiziției

Obiectul achiziției: Lucrări de amenajare a teritoriului

Codul CPV principal: 45400000-1

Cod(uri) CPV suplimentar(e) (după caz): 45111291-4

Tipul achiziţiei (se bifează):

☐ bunuri ☐ servicii ☑ lucrări ☐ servicii de proiectare

Sursa de finanţare: ☑ buget de stat ☐ grant ☐ alte surse: -

Date privind autoritatea/entitatea contractantă

Denumirea autorităţii contractante: Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr.1

IDNO: 1011601000033

Adresa/sediul: mun. Chișinău, str. N. Dimo 13/4A

Numărul de telefon (persoana de contact)/fax (după caz): 069307601, 069150177

Adresa de e-mail şi site-ul web oficial ale autorităţii contractante: [email protected]

Persoana de contact (nume, prenume, funcţie): CHIRILOV Serghei

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr.1

Accesul la documentaţia de atribuire

Adresa de e-mail sau site-ul web oficial de la care se poate obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SI RSAP: [email protected], documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender.

Descrierea contractului – lucrări (cu loturi, după caz)

Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind executarea următoarelor lucrări:

* Ofertanții pot vizita edificiul Școala Sportivă Specializată de Fotbal Nr.1 pentru examinarea terenului unde se vor executa lucrările și obținerea informației necesare pentru pregătirea ofertei.

5. Împărţirea pe loturi şi limitări privind participarea

Contractul este împărţit pe loturi: ☐ Da ☑ Nu

În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (a se selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: nu se aplică

6. Termenele şi condiţiile de executare solicitate

Termenele şi condiţiile: executarea lucrărilor va avea loc în decurs de 45 zile calendaristice, conform graficului de execuție și vor începe în cel mult 10 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Beneficiarului, la sediul Școlii Sportive Specializate de Fotbal Nr.1 pe adresa: mun. Chișinău, str. N. Dimo 13/4A.

Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2026

7. Criterii de calificare/selecţie (inclusiv excluderi)

Scurtă descriere (se indică după caz) a criteriilor de calificare:

8. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz):

☐ Licitaţie electronică: Nu se aplică

☐ Alte instrumente: Nu se aplică

9. Condiţii speci

(se indică după caz) a criteriilor de calificare:

8. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz):

☐ Licitaţie electronică: Nu se aplică

☐ Alte instrumente: Nu se aplică

9. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (se indică după caz): Nu se aplică

10. Moneda/valuta ofertelor

Ofertele se prezintă în valută: MDL

11. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

☑ Preţul cel mai scăzut

☐ Costul cel mai scăzut

☐ Cel mai bun raport calitate-preţ

☐ Cel mai bun raport calitate-cost

12. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: Nu se aplică

13.1. Factorii:

◯ preţul

◯ factorii sociali

◯ factorii de mediu

◯ factorii de inovare

◯ alţi factori

13.2. Ponderea:

◯ preţul________%

◯ factorii sociali________%

◯ factorii de mediu_______%

◯ factorii de inovare______%

◯ alţi factori____________%

13.3. Formula:

◯ preţul_______

◯ factorii sociali________

◯ factorii de mediu_______

◯ factorii de inovare______

◯ alţi factori____________

Formula/metoda de calcul al punctajului economic (se descrie succint sau se face trimitere la documentaţia de atribuire): Nu se aplică

14. Termenul‑limită de depunere/deschidere a ofertelor:

‑ conform SI RSAP/până la: (ora exactă) Conform SIA „RSAP” M-Tender

‑ pe: (data) Conform SIA „RSAP” M-Tender

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare se depun electronic prin intermediul SI RSAP.

16. Termenul de valabilitate al ofertelor: 60 zile de la data deschiderii ofertelor

17. Garanţia pentru ofertă (după caz): ☑ NU ☐ DA: Nu se aplică

- se solicită, în cuantum de ________ MDL/____ % din valoarea ofertei (fără TVA)

- forma garanţiei: Nu se aplică

- valabilitate până la:

18. Locul deschiderii ofertelor: SI RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

20. Garanţia de bună execuţie a contractului (după caz): ☑ NU ☐ DA: Nu se aplică

- se solicită, în cuantum de - % din valoarea contractului

- forma garanţiei: Nu se aplică

- condiţii de eliberare/reţinere: Nu se aplică

21. Alte clauze esenţiale ale contractului

Penalităţi: 0,1 % %/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate, potrivit graficului de execuție. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10 % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002; reţinerea garanţiei: nu se aplică %; modificările contractului: în limita prevăzută de actele norma

ețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002; reţinerea garanţiei: nu se aplică %; modificările contractului: în limita prevăzută de actele normative în vigoare (_____ %); subcontractare: ________ %; soluţionarea litigiilor: ________ % (instanţe competente)

22. Alte informaţii relevante: -

23. Informaţii privind soluţionarea contestaţiilor

Litigiile apărute în legătură cu procedura de achiziţie de valoare mică se soluţionează pe cale amiabilă sau, în caz de divergenţe, de către instanţele de judecată competente ale Republicii Moldova, conform legislaţiei. Autoritatea Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor (ANSC) nu este competentă pentru achiziţiile de valoare mică.

Conducătorul grupului de lucru:

CHIRILOV Serghei (semnat electronic)

(se va indica pentru fiecare lot în parte)

Obligativitatea

Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

- documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 desfășurat corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr.1 Lista cu cantitățile de lucrări, din Anexa nr.1 la Caietul de sarcini.

Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerc

de sarcini.

Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr.12 și nr.13); sau

| DA

(în cazul subcontractării)

(în cazul asocierii)

1.

2.

1.

2.