202606050904_an25_69_UNICEF_MODEL contract antrepriză_tripartit.signed.pdf

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr.___________ 
 
I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIE) 
 
PĂRȚILE CONTRACTANTE 
Beneficiar Antreprenor Implementator 
_________________________re
prezentat legal 
prin___________________, în 
calitate de Beneficiar, IDNO,  pe 
de o parte, 
_______________________re
prezentat legal 
prin___________________, în 
calitate de Antreprenor, IDNO,  
pe de o parte, 
Oficiul Național de 
Dezvoltare Regională și 
Locală, reprezentat legal 
prin director Eugeniu 
Secrieru, în calitate de 
Implementator, IDNO 
1008601001382,  pe de 
altă parte, 
toți (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele: 
 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Antreprenorul se obligă să execute lucrările 
______________________________________________ în conformitate cu prevederile 
proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile 
tehnice, achiziționate conform procedurii de achiziție publică                               nr.     
________________ din ___________________, în baza deciziei grupului de lucru al 
Beneficiarului nr. _____________ din ___________________. 
 
2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 
a) Formularul contractului; 
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară; 
c) Caietul de sarcini; 
d) Garanția de bună execuție a contractului; 
e) Acordul de asociere (după caz); 
f) Contractele încheiate cu subcontractanții (după caz); 
g) Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți. 
 
3. PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL. 
3.2. Prețul prezentului contract este de_________lei MDL, fără TVA, la care se adaugă cota 
legală de TVA, după cum urmează: 
– valoarea fără TVA:_________ lei MDL; 
– TVA _________%: _________ lei MDL; 
– valoarea totală cu TVA: _________lei MDL. 
3.3. Achitările vor fi efectuate, de către Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în 
limitele alocațiilor aprobate, în baza livrabilelor documentate și înaintate de către antreprenor  
și re cepționate de către beneficiarul proiectului , prin transfer în baza facturilor fiscale, după 
primirea proceselor -verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de că tre 
Beneficiar, în decurs de 30 zile. 
3.4. Implementatorul și/sau Beneficiarul va verifica procesele -verbale de recepție a lucrărilor

 de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de că tre 
Beneficiar, în decurs de 30 zile. 
3.4. Implementatorul și/sau Beneficiarul va verifica procesele -verbale de recepție a lucrărilor
executate în termen de 7 zile de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată 
definitive de către Implementator și/sau Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite 
motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contrava loarea lucrărilor care nu sunt în 
litigiu va fi plătită imediat.  
3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost exe cutate 
conform contractului. 
 
4. DURATA DE EXECUȚIE 
4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este până la data de 15.09.2026. 
4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acționa cu 
promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se 
obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu grafic ul de îndeplinire a contractului, 
până la date de 15.09.2026 . Emiterea ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar; 
- constituirea garanției de bună execuție a contractului; 
- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care 
împiedică realizarea obiectului prezentului contract. 
4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele s tabilite prin graficul de 
execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a 
acestuia. 
4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se 
datorează din culpa sa. 
4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de 
execuție aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 
a) generate de Implementator și/sau Beneficiar; 
b) datorită impedimentul ui care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 
neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 
caietului de sarcini, or executar ea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 
calității lucrărilor; 
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
4.6. Conform dispoziţiei scrise a Implementatorului și/sau Beneficiarului, Antreprenorul va sista 
execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Implementatorul 
și/sau Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi 
conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Impleme

rată şi în modul în care Implementatorul 
și/sau Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi 
conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Implementatorul și/sau 
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 
Antreprenor vor fi plătite de către Implementator și/sau Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau 
a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta s uportă pe timpul suspendării toate 
cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
4.7. Lipsa informării Implementatorului și/sau Beneficiarului face inopozabila decizia 
Antreprenorului de sistare a lucrărilor, cu consecinţa exercitării de către Implementator și/sau 
Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor contractate. 
 
5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 
5.1. Terminarea lucrărilor 
5.1.1. Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi
finalizate într -un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în 
termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în 
Ordinul de începere a lucrărilor. 
5.2. Înştiinţarea de Recepţie 
5.2.1. Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Implementatorul și/sau Beneficiarul cu 
privire la îndeplinirea condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie 
conform prevederilor art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 
434/2023. Notificarea va fi avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, 
Implementatorul și/sau Beneficiarul va convoca  comisia de recepție la terminrea lucrărilor, în 
termenii stabiliți de legislație. 
5.2.2. În cazul în care Comisia de recep ție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 
consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu -se şi termenele pentru 
remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în 
condițiile punctului 15 din prezentele condiții contractuale. 
5.2.3. Comisia de recepţie a re obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor 
prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie 
şi cu reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie d e 
constatările făcute, Implementatorul și/sau Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără 
obiecții, a amâna sau de a respinge recepţia.  
5.2.4. Implementatorul și/sau Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor 
normative şi va înştiinţa Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lu crările neterminate sau necorespunzătoare 
din punct de vedere calitativ indicate d

pie a 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lu crările neterminate sau necorespunzătoare 
din punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform 
termenului stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.  
 
6. REMEDIEREA DEFECTELOR 
6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții 
contractuale, Implementatorul și/sau Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la 
orice defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 
6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Implementator și/sau Beneficiar, 
orice defecte datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execu ţiei nu sunt în 
conformitate cu prevederile Contractului. 
6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de 
execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor 
normative. 
 
7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Implementator și/sau Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare. 
7.2. A ntreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 
contract, cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative 
aplicabile în domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de  urbanism pentru proiectare și 
a Autorizației de construire.  
7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de 
natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunil e executate pe şantier şi pentru 
procedeele de execuţie utilizate. 
7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, 
b) un exemplar  va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul 
Național pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 
dirigintele de șantier.  
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contrac t. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.  
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină in

ile pentru 
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.  
7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Implementatorul și/sau 
Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că aceste a pot să provoace întârzieri sau 
întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile care se 
solicită şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 
întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin 
caracteristicile  tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în 
ofertă, va corespunde reglementărilor teh nice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau 
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a 
celor explicite în contract.  
7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei  îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
7.9. Implementatorul și/sau Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în 
conformitate cu prevederile contractului, prin diriginți de șanti er atestaţi, inclusiv prin 
intermediul altor angajați ai Implementatorului și/sau Beneficiarului desemnați. Acestora li se va 
asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate 
de realizarea obligaţiilor con tractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi 
documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin 
aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indifere nt dacă 
contractul a fost sau nu încheiat.  
7.10. Implementatorul și/sau Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră 
necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se 
adresează în princip iu numai Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în 
care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Implementatorului și/sau 
Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului tehnic atestat tehn ico-
profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 
Antreprenorului. 
7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Implementatorului și/sau Beneficiarului sunt 
nejustificate sau inoportune, el poate înainta obie cţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a 
executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 
executarea dispoziţiilor Implementatorului și/sau Beneficiarului se creează dificultăţi în 
execuţie, care generează cheltuieli suplimen

a cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 
executarea dispoziţiilor Implementatorului și/sau Beneficiarului se creează dificultăţi în 
execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Implementator 
și/sau Beneficiar.  
7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului 
pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere 
a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
7.13. Pentru verificarea trasării de către Implementator și/sau Beneficiar sau proiectant,
Antreprenorul este oblig at să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte 
folosite la trasarea lucrărilor.  
7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Implementator și/sau Beneficiar pentru executarea contractului sunt 
hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
Implementatorul și/sau Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau 
presupuse.  
7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Implementator și/sau Beneficiar pentru respectarea 
de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Implementatorul și/sau Beneficiarul are dreptul să 
dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ.  
7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Implementatorul 
și/sau Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată 
Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Implementator și/sau Beneficiar în 
legătură cu faptul neexecutării.  
7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 
istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 
respectivă şi să comunice Implementatorului și/sau Beneficiarului și autorităților de specialitate 
responsabile.  
7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii 
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucr ărilor, Antreprenorul va evacua de pe 
şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și 
va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le -a utilizat în legătură cu executarea

şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și 
va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le -a utilizat în legătură cu executarea 
contractului.  
7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu 
pot fi demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract.  
7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, î n conformitate cu 
prevederile actelor normative. 
7.22. Implementatorul și/sau Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, 
autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum 
şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 
 
8. MODIFICĂRI 
Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va 
efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin 
acord adiţional la prezentul contract. 
 
9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de 
valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul 
achiziţiilor publice.  
9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației 
sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți
la semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării , potrivit Regulamentului 
privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, 
încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018). 
 
10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie 
furnizarea către Implementator și/sau Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu 
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin 
acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale 
acestuia. Ele trebuie să cuprindă obligator iu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, 
reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi 
sucontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Implementator 
și/sau Beneficiar. 
10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de 
execuție a contractului fără acordul prealabil al Implementatorului și/sau Beneficiarului. Orice 
solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre 
Antreprenor în vederea obţinerii acordului Implementatorului și/sau Beneficiarului într-un 
termen rezonabil şi care nu va putea fi mai

rea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre 
Antreprenor în vederea obţinerii acordului Implementatorului și/sau Beneficiarului într-un 
termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii 
activităţii de către noii subcontractanţi.  
10.3. În vederea obţinerii acordului Implementatorului și/sau Beneficiarului, noii subcontractanţi 
sunt obligati sã prezinte la solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a  fi 
subcontractate, proporționale cerințelor impuse inițial prin documentația de atribuire. 
10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea 
Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 
10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei 
subcontractări. 
 
11. FORȚA DE MUNCĂ 
Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 
de muncă pentru execu tarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor 
normative în domeniul securității şi sănătății în muncă. 
 
12. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi s upuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Implementatorul și/sau Beneficiarul ce le va 
solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele 
necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  
12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 
documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Implementator și/sau Beneficiar.  
12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Implementator și/sau Beneficiar pentru 
verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se 
dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu  este în conformitate 
cu prevederile contractului. În caz contrar, Implementatorul și/sau Beneficiarul va suporta aceste 
cheltuieli.  
12.4. Implementatorul și/sau Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de 
aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în 
depozite de materiale prefabricate.  
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier 
atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze

te.  
12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier 
atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze
şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele 
de șantier atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt 
gata pentru a  fi examinate. Dirigintele de șantier  atestat şi proiectantul vor participa la 
examinarea şi măsurarea lucrărilor.  
12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Implementatorul 
și/sau Beneficiarul şi va reface această parte  sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se 
constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de 
execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Implementator și/sau 
Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 
măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 
proporţional de către aceştia.  
12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Implementatorului și/sau Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile 
contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Implementatorului și/sau 
Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, 
în termenul stabilit cu Implementatorul și/sau Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 
Implementatorului și/sau Beneficiarului de toate pagubele pe care le -a provocat acestuia. 
Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se 
presupune că ele corespund voinţei Implementatorului și/sau Beneficiarului, în care caz vor fi 
notificate imediat. 
 
13. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este  de  ____ luni.  
13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date  de 
Implementator și/sau Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi 
remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, 
conform prevederilor actelor normative. 
13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se 
realizează pe cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 
a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului 
și/sau cu prevederile documentației tehnico-economice; 
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în 
baza contractului. 
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Implementator și/sau Beneficiar, în pe ri

jenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în 
baza contractului. 
13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Implementator și/sau Beneficiar, în pe rioada de 
garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze 
defecţiunea în cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea 
defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o recepție can titativă și calitativă a lucrărilor, va fi 
consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare încheiat între Părți. 
 
14. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor  prevăzute de  prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii 
Moldova. 
14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecăruia în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiec ți de drept, însă sunt obligați să
răspundă solidar față de Implementator și/sau Beneficiar pentru modul de îndeplinire a 
obligațiilor contractuale. 
14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 
l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pământ, materiale sau alte obiect e, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 
limitări din proprie vină.  
14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Implementator și/sau 
Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor 
atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  
14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Implementator și/sau 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.  
14.9. Implementatorul și/sau Beneficiarul nu va fi responsabil

le 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.  
14.9. Implementatorul și/sau Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -
interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui 
accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antr eprenor, cu 
excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Implementatorului și/sau Beneficiarului, 
a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
 
15. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 
15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de 
Implementator și/sau Beneficiar în cadrul termenului convenit de parți potrivit punctului 4.1., 
sub sancţiunea aplicării unor penalitați de în târziere în cuantum de: ______  zi din valoarea 
restului de exec utat dar nu mai mult de ______ din suma totală a prezentului contract, în 
conformitate cu prevederile Codului  civil al Republicii Moldova nr . 1107/2002 , în situația 
epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de înt ârziere, de la data scadenței obligaţiei 
Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor 
contractate, potrivit graficului de execuție. 
15.2. Implementatorul și/sau Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scri s cu privire la 
deducerea acestor penalități și modul de calcul. 
15.3. Plata sumelor datorate de către Implementator și/sau Beneficiar se efectuează după 
achitarea de către Antreprenor a sumelor datorate.  La solicitarea Antreprenorului, 
Implementatorul și/sau Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile calculate din plăți, în 
conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la deducerea 
acestor penalități și modul de calcul. 
15.4. Antreprenorul nu datorează penalități d e întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a 
lipsei frontului de lucru, datorate culpei Implementatorului și/sau Beneficiarului. În această 
ipoteză termenul de execuţie ce curge împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui 
impediment, constatat în scris de către părți și încheierea unui acord adiţional la contract. 
15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă 
o penalitate în valoare de 1,0  % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului 
civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.

le prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă 
o penalitate în valoare de 1,0  % din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului 
civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.
15.6.  În cazul în care Implementatorul și/sau Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează 
obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are drept ul de a 
solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 privind combaterea întârzierii în executarea 
obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între profe sionaliști sau între profesioniști 
și autoritățile publice. 
15.7. Implementatorul și/sau Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -
interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui 
accident sa u prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu 
excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Implementatorului și/sau Beneficiarului, 
a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
 
16. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI  
16.1. Antreprenorul va furniza Implementatorului și/sau Beneficiarului, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data semnării contractului, o garanţie de bună execuţie constituită conform 
actelor normative, pentru  realizarea corespunzătoare a contractului, în cuantumul solicitat în 
anunțul de participare. 
16.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie  a contractului reprezintă ______ din valoarea de 
deviz a contractului de achiziţii publice şi se va constitui fie: 
a) p rin virament bancar sau printr -un instrument de garantare, emis, în condiţiile legii, de o 
societate bancară, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul 
de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima 
cerere a Implementatorului și/sau Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate, sau 
b) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într - un cont disponibil distin ct. 
Suma iniţială care se va depune de către Antreprenor, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din 
valoarea de deviz a contractului. 
16.3. În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 
Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare 
de deviz a contractului de achiziţie publică. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, 
parţial sau total, Antreprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat l a restul 
rămas de executat.  
16.4.  Antreprenorul se va asigura că garanţia de bună execuţie este valabilă și acoperă terminii 
stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă 
termenii garanţiei de bună execuţie sp ecifică data de expirare a acesteia, Antr

labilă și acoperă terminii 
stabiliți de Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Dacă 
termenii garanţiei de bună execuţie sp ecifică data de expirare a acesteia, Antreprenorul va 
prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu 20 de zile înainte de data de expirare a 
acesteia. 
16.5. Implementatorul și/sau Beneficiarul va executa garanţia de bună execuţie, în eventualitatea 
în care: 
a) oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în conformitate cu 
actele normative; 
b) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea garanţiei de bună execuţie, aşa cum 
este prevăzut la pct. 16.4., sau  să completeze garanţia de bună execuţie aşa cum este prevăzut la 
pct. 16.3, situaţii în care Implementatorul și/sau Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a 
garanţiei de bună execuţie. 
16.6. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună  execuţie, Implementatorul și/sau 
Beneficiarul are obligaţia de a notifica atât Antreprenorul cât şi emitentul instrumentului de 
garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al 
prejudiciului în cazul nesoluționării pretențiilor.
16.7. Restituirea garanţiei de bună execuţie a contractului se va face în conformitate cu 
prevederile Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. 
 
17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
17.1. Implementatorul și/sau Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe 
cale amiabilă orice neînţelegere sau litigiu care se poate ivi intre ei, în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea Contractului. 
17.2. În ipoteza în care părţile nu reusesc o soluţionare a miabila în termen de _____ zile, fiecare 
dintre acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti 
competente. 
17.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile 
de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, m ăsurarea și testarea, 
conform normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost 
dovedită. 
 
18. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 
18.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Implementatorul și/sau Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi 
prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
a) b) Implementatorul și/sau Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
 c) Implementatorul și/sau Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi 
economice di n motive neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua 
îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
3.3 18.2. Implementatorul și/sau Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află

este în imposibilitate de a continua 
îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
3.3 18.2. Implementatorul și/sau Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 
subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 
suspendate, în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a 
lucrărilor;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 
lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Antreprenorul nu furnizează/menține garanția de bună execuție în condițiile solicitate prin 
prezentul contract; 
 e) Antreprenorul notifică Implementatorul și/sau Beneficiarul că datorită unor conjuncturi 
economice din motive neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua 
îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 18.3. Contractul poate fi rezili at cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă 
înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt 
remediate, înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită  să 
rezilieze contractul. 
3.4 18.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 
părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul 
contract.   
3.5 18.5. Implementatorul și/sau Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca 
comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în 
maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 
3.6 18.6. În cazul rezoluțiunii contrac tului, Implementatorul și/sau Beneficiarul va întocmi situaţia
lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care 
se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractu lui, 
precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s -a rezolvit 
contractul.  
3.7 18.7. După rezoluțiunea contractului, Implementatorul și/sau Beneficiarul poate continua 
execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.  
3.8 18.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
3.9 Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
3.10 a) contractantul se afla, la  momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice; 
3.11 b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
c) contractul nu

actul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor ce rezultă din Le gea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr -o decizie a unei 
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 
19. DISPOZIȚII FINALE 
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină 
asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale ace stora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt 
valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, 
conform actelor normative.   
19.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 
19.3. Prezentul contract este înto cmit în limba de română, în trei  exemplare de valoare juridică 
egală, câte un exemplar pentru Implementator, Beneficiar și Antreprenor. 
19.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la 
data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este înc heiat și înregistrat (după caz) 
conform prevederilor legale şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la 
începerea activităţii Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și 
corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, (termenul de implementare prevăzut de contractul de finanțare 
semnat cu ONDRL) data de 30.09. 2026.  
19.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, 
de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe 
care îl produce. 
 
II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI 
             (LA NECESITATE) 
3                   
4  
RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 
BENEFICIAR ANTREPRENOR FINANȚATOR 
 
 
 
 
 
 
 
„___”_________20__ „___”_________20__” „___”_________20__”. 
               
 
BENEFICIAR ANTREPRENOR  IMPLEMENTATOR 
Adresa poştală: Adresa poştală: 
Adresa poştală:  mun. 
Chișinău, bd. Ștefan cel 
Mare și Sfînt, 124, et.3 
Telefon: Telefon: Telefon: 068001131 
Cod fiscal: Cod fiscal: Cod fiscal: 1008601001382 
Banca: Banca: Banca: MF-Trezoreria de 
Stat 
Cod IBAN: Cod IBAN: Cod IBAN:

tefan cel 
Mare și Sfînt, 124, et.3 
Telefon: Telefon: Telefon: 068001131 
Cod fiscal: Cod fiscal: Cod fiscal: 1008601001382 
Banca: Banca: Banca: MF-Trezoreria de 
Stat 
Cod IBAN: Cod IBAN: Cod IBAN: