contract nr.55.pdf
Pag. 1
Anexa nr. 26
la Documentația standard nr.__69___
din “_07___” _mai____ 2021_
CONTRACT nr. ___55____
de achiziţionare a serviciilor de proiectare
”_06__” decembrie_ 2024 or. Florești
I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)
Beneficiar Antreprenor
Consiliul raional Florești reprezentat prin
președinte Tîltu Vasile, care acţionează în baza
Legii APL, denumit în continuare Beneficiar,
IDNO 1007601010426, pe de o parte,
SRL Fluxproiect reprezentat prin director
Crețu Irina, care acţionează în baza
statutului întreprin derii, denumit în
continuare Antreprenor, IDNO
10136000030
712, pe de altă parte,
ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
1. Achiziţionarea serviciilor de proiectare „ Automatizarea um plerii castelelor din localitățile
Iliciovca, Maiscoe, Trifănești, Sevirova, Ivanovca” denumite în continuare Lucrări, conform
procedurii de achiziție publică cu costuri mici în baza decizi ei grupului de lucru al
Beneficiarului din -
2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:
a) Formularul Contractului;
b) Formularul ofertei;
c) Caietul de sarcini;
d) Garanția de bună execuție.
3. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentel e componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi ef ectuate de Beneficiar, Antreprenorul
se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului doc umentația de proiect şi să înlăture
defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare
a livrării Lucrărilor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform
prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a presta Lucrările co nform Specificaţiei, care este parte
integrantă a prezentului Contract.
1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să rec epţioneze Lucrările livrate de
Antreprenor.
1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat
ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.
2.TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE
2.1. Executarea Lucrărilor de pr oiectare se efectuează în conf ormitate cu parametrii tehnici şi
cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire şi anexa nr. 01 la
prezentul Contract.
2.2. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect şi d eviz – 10 zilecalendaristice,
inclusiv perioada de timp nesesară pentru verificarea documenta ției de către Î.S. „Serviciul
Pag. 1–2
Contract. 2.2. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect şi d eviz – 10 zilecalendaristice, inclusiv perioada de timp nesesară pentru verificarea documenta ției de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Const rucțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract și înregistrării la trezorerie. 2.3. La elaborarea soluțiilor de p roiect, se va opta pentru so luții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparaț ia lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilo r de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică. 2.4. Antreprenorul eliberează pent ru Beneficiar documentaţia de proiect şi deviz în limba română, în volum de 3 exemplare + varianta electronică. 2.5. Lucrarea se consideră predat ă Beneficiarului odată cu prez entarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Ve rificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale. 3. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ 3.1. Preţul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti. 3.2. Suma totală a prezentului C ontract, inclusiv TVA, se stabi leşte în lei moldoveneşti şi constituie 86 000 (Optzeci și șase mii) lei, 00 bani. 3.3. Beneficiarul se obligă să ach ite Antreprenorului, potrivit pct. 3.2., în decurs de 10 zile calindaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor. 3.4. Plăţile se vor efectua prin transfer, indicat în prezentul Contract. 4. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE 4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor şi recepţionate de către Beneficiar dacă: a) cantitatea Lucrărilor corespunde informaţiei indicate în specif icația la prezentul Contract; b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat. 5. STANDARDE 5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standa rdele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini. 5.2 Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare ap licabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova. 6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă: a) să depună garanţia de bună execuţi e a contractului,în cuantum d e .... din valoarea contractului, atribuită sub formă .......; b) să presteze Lucrările conform condiţiilor prevăzute de prezentul Contract; c) să indice termenul de garanție a lucrărilor; d) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, î n decurs de …. zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor; e) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru r
Pag. 2–3
după semnarea prezentului Contract, î n decurs de …. zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor; e) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Lucr ărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; f) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltu ielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. „Servici ul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”; g) să stabilească, în proiect, f azele determinante de execuție a l ucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției; h) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectel or apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate; h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţ ionării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerinţele pre zentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare; b) să asigure achitarea Lucrărilor p restate, respectând modalităţi le şi termenele indicate în prezentul Contract; c) să restituie Antreprenorului gar anția de bună execuție a contra ctului în termen de … zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4. al Contractului. 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este ca uzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă apariția i mpedimentului înafara control ului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de ….. zile) cealaltă Parte despre s urvenirea circumstanţelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului. 7.3 Survenirea circumstanţelor im pedimentului, momentul declanş ării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 8.1.Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvitîn mod unilateral în caz de: a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract; b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite; c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor; d) nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintat e conform prezentului Cont
Pag. 3
menelor de executare stabilite; c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor; d) nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintat e conform prezentului Contract; e) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintr e situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit ar t. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care n ecesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Le gii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; g) contractul nu urma să fie atribu it contractantului respectiv, a vînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/201 5 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.3. Partea iniţiatoare a rezoluțiu nii Contractului este obliga tă să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.4. Partea înştiinţată este ob ligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept. 9. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 9.1. Reclamaţiile privind cantitat ea Lucrărilor prestate sunt î naintate Antreprenorului la momentul recepţionării acestorasau nu mai târziu de 3 zile de l a data recepționării, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înai ntate Antreprenorului în termen de 3 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate, con firmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S.„Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”. 9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretenţiile înaint ate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture potrivit cerinţelor Contractului. 9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilo r în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 0,1% din suma totală a contractului.
Pag. 3–4
e, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 0,1% din suma totală a contractului. 9.7. Pentru prestarea cu întârzier e a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1% din suma totală a prezentului Contract. 9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1% din suma totală a prezentului contract. 10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 10.1. Antreprenorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în just iţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, măr ci înregistrate etc.), legate d e echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini. 11. DISPOZIŢII FINALE 11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare î n instanţa de judecată competentă, conform legislaţiei Republicii Moldova. 11.2. De la data semnării prezent ului Contract, toate negocieri le purtate şi documentele perfectate anterior, îşi pierd valabilitatea. 11.3 Părţile contractante au drep tul, pe durata îndeplinirii co ntractului să convină asupra modificării clauzelor contractul ui, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care le zează interesele comer ciale legitime ale ac e s t o r a ş i c a r e n u a u p u t u t f i prevăzute la data încheierii cont ractului. Modificările şi comp letările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 11.4. Nici una dintre Părţi nu ar e dreptul să transmită obligaţ iile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în lim ba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar. 11.6. Prezentul Contract se consider ă încheiat şi intră în vigo are la data semnăr ii, fiind valabil până la 31.12.2024 11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelo r părţi şi este semnat astăzi, 06“ decembrie 2024 ” II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI ( LA NECESITATE) 3 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL BENEFICIARUL Adresa poştală: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 5/4, ap.44 Adresa poştală: or. Florești, bd. V
Pag. 4–5
NECESITATE)
3 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa poştală: or. Ialoveni, str. Alexandru
cel Bun 5/4, ap.44
Adresa poştală: or. Florești, bd. Victoriei
nr.2
Telefon:069212380 Telefon:025022247
Cod fiscal:1013600030712 Cod fiscal:1007601010426
Banca:BC „Victoriabank”SA, suc.nr.11 Banca:Trezoreria de Stat
Cod:VICBMD2X883 Cod:TREZMD2X
IBAN:MD51VI000022246111822MDL IBAN MD91TRPDBF222999S11616AB
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Anexa nr. 1
la Contractul nr. ____55______
din „_06_” _decembrie__ 2024__
SPECIFICAŢII TEHNICE
Nr. Denumirea
lucrărilor/servi-
ciilor de proiectare
Cod
CPV
Specificarea tehnică
deplină solicitată de
către autoritatea
contractantă
Specificarea
tehnicădeplină
propusă de către
ofertant
Stan
dard
e de
refer
inţă
1 Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Iliciovca
7132250
0-6
Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Iliciovca
Alimentarea cu energie
electrică a castelelor de
apă din localitatea
Iliciovca
Normativele
în construcții
ale RM
2 Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Maiscoe
7132250
0-6
Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Maiscoe
Alimentarea cu energie
electrică a castelelor de
apă din localitatea
Maiscoe
3 Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Trifănești
71322500-6
Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Trifănești
Alimentarea cu energie
electrică a castelelor de
apă din localitatea
Trifănești
4 Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Sevirova
71322500-6
Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Sevirova
Alimentarea cu energie
electrică a castelelor de
apă din localitatea
Sevirova
5 Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Ivanovca
7132250
0-6
Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Ivanovca
Alimentarea cu energie
electrică a castelelor de
apă din localitatea
Ivanovca
6 Elaborarea devizelor
de cheltuieli
formularele (1,3,5,7)
7132250
0-6
Elaborarea devizelor
de cheltuieli
formularele (1,3,5,7)
Elaborarea devizelor de
cheltuieli formularele
(1,3,5,7)
7 Verificarea
proiectului de
execuție
7132250
0-6
Verificarea
proiectului de
execuție
Verificarea proiectului
de execuție
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de
servicii de proiectare
Beneficiar
Pag. 5–6
icarea proiectului
de execuție
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de
servicii de proiectare
Beneficiar
Anexa nr. 2
la Contractul nr.__55____
din “__06” _decembrie__ 2024_
SPECIFICAŢII DE PREŢ
Nr. Denumirea
lucrărilor/
serviciilor
de proiectare
Cod
CPV
Unitat
ea de
măsur
ă
Cantitatea Preţul
unitar,
inclusiv
TVA
Suma lei
MD, inclusiv
TVA
Termenii de
executare/
prestare
1 Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Iliciovca
7132250
0-6
set 1,0 12000,00 12000,00
10 zile
calendaristic
e, calculate
din data
semnării
contractului
și
înregistrării
la trezorerie.
2 Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Maiscoe
7132250
0-6
set 1,0 12000,00 12000,00
3 Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Trifănești
71322500-6
set 1,0 12000,00 12000,00
4 Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Sevirova
71322500-6
set 1,0 12000,00 12000,00
5 Alimentarea cu
energie electrică a
castelelor de apă din
localitatea Ivanovca
71322500-6
set 1,0 12000,00 12000,00
6 Elaborarea devizelor
de cheltuieli
formularele (1,3,5,7)
71322500-6
set 1,0 16000,00 16000,00
7 Verificarea
proiectului de
execuție
71322500-6
10 000,00 10 000,00
TOTAL 86 000,00 86 000,00
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/
de servicii de proiectare
Beneficiar
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.